广西龙建工程管理 苍梧县人民法院办公用房建设工程总承包项目CWZC2020-G2-00335-GXLJ 招标公告 本招标项目已获批准建设，招标人（项目业主）为苍梧县人民法院，建设资金来源于县级财政资金，资金已落实。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计施工总承包进行公开招标。 项目概况 建设 建设规模：拟建设办公用房建筑面积2693平方，配套建设给排水、配电及照明、消防安全系统、通讯和计算机系统、避雷系统、安防系统、通风系统等工程及勘察和设计等（详见招标文件）。 合同估算价：约954.42万元。 计划工期： 150日历天。 招标范围：设计施工总承包的具体内容包括：地形测量、地质勘察、初步设计及评审、概算编制、施工图设计及审图、预算编制等内容，施工建设至竣工验收合格为准。其中施工图审查和预算编制由招标人委托具有相应资质的第三方机构审查、编制，费用按预算送财审审核后的费用。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。 本次招标要求投标人同时具备以下两项资质： 工程设计资质要求：建筑行业（建筑工程）丙级（含）以上设计资质或工程设计综合甲级资质。 工程施工资质要求：建筑工程施工总承包三级（含）以上资质，具有有效的安全生产许可证， 并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合( /gxwzzbw) 免费下载招标文件。 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年 6月 9 日 9 时 30 分，地点为梧州市 （梧州市政府采购中心）（具体开标室根据电子屏幕显示的安排）。 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 投标文件必须由企业法定代表人或其授权的专职投标员递交，并持专职投标员本人身份证原件 （如为法定代表人递交时可持本人身份证原件及本企业任一专职投标员的身份证复印件）、拟投入的项目经理和专职施工安全员的身份证复印件通过核验或验证，否则招标人不予受理。 疫情期间，本项目接受投标文件邮寄，投标人可选择邮寄投标文件。通过邮寄方式送达的投标人请将密封包装好的投标文件（投标人按招标文件要求做好包装和密封后另行进行快递包装）于投标截止时间前寄到以下
收件
收件
寄件人应为本单位的专职投标员， 请寄件人在邮件外包装写清楚是“苍梧县人民法院办公用房建设工程总承包项目（CWZC2020-G2-00335-GXLJ）”的投标文件，并留真实姓名和联系 0774-3828311。投标人选择邮寄方式的，除投标文件外，还需将以下资料一并邮寄：【（1）专职投标员（寄件人） 的授权委托书及身份证复印件并加盖单位公章（联合体投标的加盖牵头单位公章）；（2）拟投入的拟投入的项目经理和专职安全员的身份证复印件并加盖单位公章（联合体投标的加盖牵头单位公章）；（3） 联合体投标的还需提供联合协议复印件并加盖联合体各方公章。】 选择邮寄的投标人视为对本项目的唱标记录直接确认，其签到时间以投标文件送达时间为准，签到表和唱标记录表中将对投标人标注“邮寄”字样。 投标人应对自己的投标文件的快递包封和密封负责，如送达的快递包裹出现破损导致投标文件包封破损的，视为不响应招标文件的密封要求，作废标处理。 综合评估法 预付款支付比例或金额： 无 。 进度款支付比例或金额： 设计费支付方式：承包人方案设计、初步设计、施工图设计等工作完成并通过管理部门备案后，实 际合同价确认前发包人向承包人支付设计费中标价的 60%，实际合同价确定之后发包人向承包人支付勘察设计费至实际合同价的 90%，工程结算经苍梧县财政评审审核确认后支付余下款项（不计利息）。 建筑安装工程费支付方式：按月支付。实际合同价确认前，建筑安装工程费进度款按每月完成工程量乘以送审预算综合单价的 70%支付；实际合同价确定之后，建筑安装工程费进度款按每月完成工程量乘以实际合同综合单价的 85%支付。合同结算价经苍梧县审计部门审定后支付到本项目结算总价的 97%，余3%作为缺陷责任保修金。缺陷责任期（12 个月）（按国家有关规定）满并移交相关接管部门后付清（不计利息）。 设备款支付：预付款 20%，到货再支付 50%，安装调试后再支付 20%，竣工验收或工程实体移交再支付 7%，余 3%作为缺陷责任保修金。 （3）承包人应于每月 20 日前向发包人报送经监理审核的上月 21 日至当月 19 日已完成的设计成果或工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表（如有）和有关资料。 在申请支付设计费或工程款时，承包人必须提供增值税发票，如为本市以外的承包人，还须提供加盖有项目所在地税务机关业务专用章并注明增值税发票和交款书号码的《增值税预缴税款表》，并执行梧政办法【2016】163 号文。如因执行梧政办法【2016】163 号文导致实际合同价确认后，本项目不再采用简易计税法，承包人如需补缴的税款，发包人不予补偿。 没有在中国电力招标采购网（www.dlztb.com）上注册会员的单位应先点击注册。登录会员区根据招标公告的相应说明获取招标文件！ 联系人：李杨 项目概况与招标范围
投标人资格要求
6.评标方式
7.预付款和进度款支付方式
8.
咨询电话：010-51957458
手 机：13683233285
传 真：010-51957412
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 编辑：wzggzy
打赏
更多>同类资讯
