【临时用地复垦施工招标-2021年大唐宝应新能源 】招标公告
临时用地复垦施工招标-2021年大唐宝应新能源 招标公告
1. 招标条件
本招标项目大唐新能源宝应风力发电项目（项目名称）已由扬州市发展和改革委员会以《关于大唐新能源宝应60MW风电项目核准的批复》（扬发改许发〔2017〕688号）批准建设，项目业主为大唐宝应新能源 ，建设资金来自自筹及银行贷款，出资比例为中国大唐集团新能源 30%，银行贷款70%， 项目已具备招标条件，现对该项目的道路施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设
2.2建设规模：299亩。（涉及夏集镇双塘、双琚、苏雅、蒋庄、夏集5个村，对原有临时道路和风机点位经过清理后所剩余的零星砖渣清除及转运处理，并完成受损土地的复垦工作）
2.3计划工期：自合同签订之日起历天内完工。
2.4招标范围：宝应风电在建设过程中占用及破环夏集镇部分农田。农田恢复原貌，并满足夏集镇政府组织占用田地农户的验收。
（1）土地复垦施工包括并不限于：原有临时道路和风机点位清理后所剩余的零星砖渣清除及转运处理、农田排水、警示牌、标识牌等。包含复垦土方的采购、运输铺设等一切相关费用由承包方负责。
（2）临时工程：施工电源、施工水源、通信、弃土场等由承包人负责落实。
（3）施工中要设置必要的安全措施，设置警示，安全文明施工。
（4）承包人在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由承包人负责赔偿。
（5）承包人在开工前充分向发包人了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，否则在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。
（6）配合其他单位的施工。
（7）承包人自行协调施工期各类政处矛盾，对产生的所有费用自主承担。
（8）土地复垦恢复后的验收由镇政府和各村组织，并满足镇政府验收标准。
（9）承包人在本标段施工期间，应按发包人制定的环境保护实施方案，对施工场地进行保护和及时修复，符合环境保护的要求。
（10）农田复垦不及时造成播种延误等产生的所有费用由承包方承担。
3. 投标人的资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
3.3投标人拟派项目经理须具备房建或市政工程专业二级
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人不得有以下情况，否则其投标作无效处理：
a) 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
b) 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为： /fw/cxfw/xycx/）；
c) 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
d) 被法院列为失信被执行人（查询网址为： /shixin/）或终结本次执行案件的被执行人（查询网址为： /zhongben/），且未被撤销的；
e) 信用中国官网（查询网址： /）被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
f) 供应商、供应商的法定代表人、
g) 在国家企业信用信息公示系统（查询网址： /）被列入严重违法失信企业名单的；
h) 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址： /)；
i) 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
j) 为他人提供担保的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址： /，当地企业信息网）；
k) 被法院列为被执行人（查询网址： /zhixing/），且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；
4. 招标文件的获取
4.1招标文件发售时间：北京时间2021年上午到2021年下午
凡有意参加本次招标的投标单位，
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw
