1. 招标条件
本招标项目大唐故城 100MW 农光互补光伏发电项目工程 EPC 总承包招标-2022 年 4 月大唐武安发电有限公司项目（二次）（招标编号 CWEME-202204JJJWA-S001）已批准，建设资金来源为 30%企业自筹和 70%银行贷款，招标人为大唐武安发电有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目 EPC 总承包工程进行公开招标。目前该项目法人单位正在办理相关手续，招标阶段以项目管理单位大唐武安发电有限公司的名义进行招标，中标单位与项目法人单位大唐故城新能源有限公司签订合同。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点：河北省衡水市故城县。
2.2 建设规模：本项目建设光伏额定容量 100MW，直流侧容量 134.2575MWp。按电网 输电规划要求，同期新建 1 座 220kV 升压站，站内电气主接线形式为单母线，下设两个进线 间隔和一个出线间隔，其中一个进线间隔接本项目主变高压侧，容量 100MW；另外一个进 线间隔接其他项目进线，容量 300MW，投标范围包含站内所有间隔的保护、测控、计量等 设备以及所有相关电缆。升压站内主要建（构）筑物包括综合楼、综合配电室、废品间、联 合泵房以及主变压器基础及油池、架构及避雷针、接地变、消防蓄水池、事故油池、污水处理 装置等建（构）筑物等。
2.3 计划工期：
暂定 2022 年 5 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日，123 日历天（具体开工时间以业主开工令
为准）。
2.4 招标范围：
为满足发包人在新能源项目智能光伏电站的全生命周期过程，智能光伏电站和大唐集团
生产管控的多层级系统框架，智能新能源的规划、设计、建设、运行、维护与管理。承包人
提供光伏项目一整套智能光伏电站集控系统，经发包人确定后进行实施。承包人在项目并网
前投入使用。承包人负责完成本项目智能光伏电站，最终实现光伏项目远程监控的设计并统
筹完成实施。
2.4.1 光伏电站项目：本工程作为 EPC 总承包交钥匙工程，工作范围包括（但不限于）：
（1）甲供设备材料为：光伏组件、逆变器、电气设备（包括：主变压器、箱式变压器、
无功补偿、GIS、开关柜）及配套必要设备附件、光纤和光缆、部分电缆、储能工程（含设
计、施工、设备采购），详见发包人提供的设备和材料，除此以外的全部设备、电缆和材料
由投标方采购供应。
（2）本工程作为 EPC 总承包工程，包括光伏场区及配套 220kV 升压站的全部勘察设计， 建筑及安装工程施工，项目管理，试验及检查测试，系统调试，试运行，消缺，培训，验收
（含各项专题、阶段验收、竣工、并网前检测及并网后试验等验收），移交生产，性能质量
保证，工程质量保修期限的服务及配合电网接入工程等内容，同时也包括质保期内承包人负
责采购的所有备品备件、专用工具采购供应以及为相关的技术资料整理提供服务。承包人以
发包人名义负责完成与本光伏项目有关的进场道路、场内道路等所有道路的土地和手续办理
工作、负责进行光伏场区征地、租地、青苗、农网改迁、通讯改迁、地上附着物迁移、清表、
地方关系等工作协调。
（3）不论招标文件是否提及、投标报价高低，凡涉及本工程勘察设计、设备材料采购、
建筑安装、试验、检查测试、调试试运、质量监督、施工许可证办理、水保、安全设施、环
保、土地复垦、消防、职业卫生、档案验收等所有工程阶段内容、竣工验收以及本工程实施
过程当中的疫情防控措施等，本工程项目相关方面的工作内容均属于承包人的工作范围，相
关费用均已含在投标人报价中。
（4）具体包括但不限于（详见招标文件）：
1）本工程光伏场区及配套升压站的全部勘察设计工作。
2）光伏场区及配套升压站全部设备、材料采购（甲方供应的设备和材料除外）。
3）光伏场区及配套升压站全部设备材料安装。
4）光伏场区及配套升压站全部土建工程。
5）配合送出线路设计、施工及最终验收。
6）负责完成项目水保、环保、土地复垦、安全、职业卫生、档案、消防等所有专项的 设计、施工、专题报告编制及验收；完成本项目竣工验收，负责项目通过行业达标投产验收； 协助招标方按照集团公司光伏电站项目后评价实施细则完成项目后评价工作。
7）负责项目施工许可证、质量监督等合法合规的手续办理工作。
8）负责本工程项目有关的永久占地、临时占地的手续办理和协调，招标人只承担永久 占地征地费和租赁费用，其他所有费用由投标人承担（包括但不限于土地补偿、青苗补偿、 迁移补偿、其他地上附着物补偿、安置补偿、农网（通讯）线路改迁、办理用地手续所产生 的协调等费用），已经包含在报价里面。投标人负责施工过程中与政府相关部门、乡镇、村 民委员会、村民的协调工作和临时用地复垦，费用已经含在报价里面。投标人负责大件运输 道路沿途涉及通讯、电力等杆塔的迁移改造工作以及进场道路和场内道路的大件（含甲供设 备）运输牵引及相关工作，费用已经含在报价里面。
9）工作界面划分
① 设备界面
招标人所供设备包括光伏组件、逆变器、电气设备（包括：主变压器、箱式变压器、无
功补偿、GIS、开关柜）及配套必要设备附件、光纤和光缆、部分电缆、储能工程（含设计、
施工、设备采购），详见发包人提供的设备和材料。其余设备材料包含但不限于光伏支架基
础、支架、功率预测、防雷接地、电缆等以及满足光伏场区运行的所有辅助材料、消耗材料
等均由投标人采购。投标人采购的设备要满足合同质量要求和电网并网要求。
② 施工界面
土建部分：为满足本工程投产发电所需的所有建筑工程（不含储能系统建筑工程）均由
投标人负责。
电气部分：按电网输电规划要求，同期新建 1 座 220kV 升压站，站内电气主接线形式为
单母线，下设两个进线间隔和一个出线间隔，其中一个进线间隔接本项目主变高压侧，容量
100MW；另外一个进线间隔接其他项目进线，容量 300MW，投标范围包含站内所有间隔的
保护、测控、计量等设备以及所有相关电缆。220kV 升压站与送出线路的分界点为升压站出
线架构（含），以升压站出线架构第一个接线节点为界，包括与送出线路电缆的连接与光纤
熔接等相关接口工作，升压站内侧为本标段投标方范围，外侧为送出线路标段负责。光伏电
场及升压站内所有电气系统均为本标段投标人范围。升压站与储能工程的分界点为 35kV 配
电室储能配电柜的出线端子（含接线），负责根据储能工程需求规划电站的现场布置图并预
留场地及电缆路径并在储能区域外预留消防管路接口。
③设计界面
本项目包含一套储能工程，勘测设计时应对储能设备用地进行预留。储能系统设计、施
工、设备不在本标段，但储能设备与系统对接含在本标段内。
10）其他
招标文件中未列出但是为本项目工程所必需的相关设备、材料、施工及协调等属于本招
标范围。对本项目招标范围内，如果某些分项在招标文件中未专门提到，但它对于本光伏场
的功能、安全、稳定运行是有利的，那么这些建筑、设备或服务，也应由投标人提供，其费
用包括在总价中。
投标人须配合完成光伏项目的电网接入工作。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人资质和业绩要求
3.2.1 投标人必须具有工程设计电力行业甲级及以上资质（同时具有工程勘察综合资质
甲级资质），并具有电力工程施工总承包一级及以上资质；近 5 年须具有 2 个及以上 100MW
及以上地面光伏工程的国内 EPC 总承包投运业绩（业绩证明需提供合同首页、范围页、签章
页，发电证明或项目验收或服务评价等相关证明材料，业绩以合同签订时间在 2017 年 1 月
至今为有效业绩）。
3.2.2 投标人（或联合体成员之一）须具备承装一级和承试一级电力设施许可证，满足
《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（提供证明文件）。
3.3 投标人拟委派本项目的项目经理需具有中华人民共和国一级建造师注册证书（满足 建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的 通知》相关要求，并严格按照通知要求提供相关的证明材料。特别注意，一级建造师打印电 子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子 证书无效。）及安全生产考核合格证（B 证），具有从事类似项目管理工作经历并担任 1 个 及以上 50MWp 及以上国内光伏工程的项目经理（以上材料均须提供证明文件）。
3.4 财务要求：投标人必须具有良好的财力,近三年每年净资产大于 0。（附经会计师事 务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说 明书），近三年是指 2018 年度、2019 年度、2020 年度。
3.5 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：联合体牵头人可为设 计单位或者为施工企业，各联合体成员为能够独立承担民事责任的法人，联合体成员不能超 过两家。
（1）针对牵头人为设计单位应满足：具有工程设计电力行业甲级及以上资质（同时具
有工程勘察综合资质甲级资质）；其联合体成员为施工单位的，须满足具有电力工程施工总
承包一级及以上资质。投标人近 5 年须具有 2 个及以上 100MW 及以上地面光伏工程的国内
EPC 总承包投运业绩，（业绩证明需提供合同首页、范围页、签章页，发电证明或项目验收
或服务评价等相关证明材料，业绩以合同签订时间在 2017 年 1 月至今为有效业绩）。
（2）针对牵头人为施工企业的应满足：具有电力工程施工总承包一级及以上资质；其
联合体成员为设计单位的，须满足具有工程设计电力行业甲级及以上资质（同时具有工程勘
察综合资质甲级资质）。投标人近 5 年须具有 2 个及以上 100MW 及以上地面光伏工程的国
内 EPC 总承包投运业绩，（业绩证明需提供合同首页、范围页、签章页，发电证明或项目验
收或服务评价等相关证明材料，业绩以合同签订时间在 2017 年 1 月至今为有效业绩）。
3.6 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格 条件没有达到招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
3.7 投标人不得存在下列情形之一：
3.7.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的）；
3.7.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 （ 查 询 网 址 为 ： https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.7.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故 的，责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.7.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或终结 本次执行案件的被执行人（查询网址为：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤销 的；
3.7.5 在信用中国官网（查询网址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信惩戒名 单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.7.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台（查询 网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者 在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.7.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入严重 违法失信企业名单的；
3.7.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.7.9 被法院列为被执行人（查询网址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.7.10 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.7.11 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点：凡有意参加投标者，请于 2022 年 4 月 7 日至 2022 年
4 月 20 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件。
4.2 招标文件每套售价详见电子商务平台，标书费汇款账户按电子商务平台提示信息为准。
5. 投标文件的递交
5.1 递交投标文件的截止时间及地点：投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）
为 2022 年 4 月 28 日 10 时整（如有变化，另行通知），投标人应在截止时间前通过电子商 务平台递交电子投标文件。
5.2 逾期送达（上传）的投标文件，电子商务平台将予以拒收。