摘要：本公告受武汉铁路局武汉电务段委托发布，发布日期：2017-05-23，公告主要内容为：湖北武汉普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程PSSG-3标段施工总价承包、PSSG-2标段施工总价承包、PSSG-1标段施工总价承包招标公告招标公告，所属区域：湖北-武汉，所属行业分类：铁路，招标代理：湖北华科工程咨询有限公司，采购业主：武汉铁路局武汉电务段，招标编号：HBZX-201705TL-218001，公告类型：招标公告。
普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程施工总价承包
招标公告
招标编号：HBZX-201705TL-218001
1.招标条件
本普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程已由武汉铁路局以《武汉铁路局关于普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治（武汉电务段）工程可行性研究的批复》（武铁计函〔2017〕77号）、武汉铁路局关于普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治（信阳电务段）工程可行性研究的批复》（武铁计函〔2017〕78号）、武汉铁路局关于普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治（襄阳电务段）工程可行性研究的批复》（武铁计函〔2017〕79号）批准建设，项目业主为武汉铁路局，建设资金来自铁路局更新改造资金，项目出资比例为100%，招标人为武汉铁路局武汉电务段。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
武汉铁路局普速铁路区间自动闭塞设备上增加逻辑检查功能，具体为武汉电务段管内48站761个闭塞分区，信阳电务段管内63站1066个闭塞分区，襄阳电务段管内86站1592个闭塞分区。
项目工期要求：总工期 490 日历天。
2.2 项目招标范围
PSSG-1标段：中铁第四勘察设计院集团有限公司2017年4月设计的《普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程武汉电务段管内施工图）》全部工程内容（不含QJK、TDCS/C、信号集中监测的设备购置）；
PSSG-2标段：中铁第四勘察设计院集团有限公司2017年4月设计的《普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程信阳电务段管内施工图）》全部工程内容（不含QJK、TDCS/C、信号集中监测的设备购置）；
PSSG-3标段：中铁第四勘察设计院集团有限公司2017年4月设计的《普速铁路增加区间逻辑检查功能专项整治工程襄阳电务段管内施工图）》全部工程内容（不含QJK、TDCS/C、信号集中监测的设备购置）。
本工程分PSSG-1、PSSG-2、PSSG-3三个标段，PSSG-1标段施工合同由武汉铁路局武汉电务段负责签订；PSSG-2标段施工合同由武汉铁路局信阳电务段负责签订；PSSG-3标段施工合同由武汉铁路局襄阳电务段负责签订。
本项目拟招标金额约4201万元。其中PSSG-1标段约1151万元；PSSG-2标段约1420万元；PSSG-3标段约1630万元。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人具备以下条件：
3.1.1 资质要求：
(1)在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有有效的营业执照，经营范围满足要求；
(2)具备铁路电务工程专业承包一级资质；
(3)具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
(4)具备有效的安全生产许可证。
3.1.2 财务要求：
(1)投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于10000千元；
(2)近3年中平均营业收入不应小于200000千元。
3.1.3 业绩要求：近5年具有铁路营业线通信、信号工程累计1000正线公里施工业绩。
3.1.4 信誉要求：
(1)投标人在近3年没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁；
(2)投标人在近3年中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除；
(3)投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在近1年不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录；
(4)投标人未被人民法院列为失信被执行人；
(5)投标人在本招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（铁路局或铁路总公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量、安全、稳定、问题或运营安全事故。
3.1.5 投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。其中，拟派项目经理须具备通信与广电专业一级注册建造师执业资格证书，职称通信信号工程专业高级及以上技术职称，有5年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，具有3年以上铁路营业线施工管理经验，5年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： / 。
3.3 各投标人均可就上述标段中的 3 个标段投标，但最多允许中标 1 个标段。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，应当在湖北省公共资源电子交易平台（以下简称“省电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《湖北公共资源交易信息网—办事指南—会员网上注册指南》（网址：www.hbggzy.cn）。
4.2完成网员注册后，请于2017年 5 月 23 日至2017年 5 月 27 日24：00时止（北京时间、下同），通过互联网使用CA数字证书登录“省电子交易平台”（网址：www.hbggzy.cn ，下同），明确所投标段，免费下载招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标文件下载。未按规定从“省电子交易平台”下载招标文件的，其投标将被否决。
5.投标文件的递交
5.1递交投标文件截止时间(投标截止时间，下同)为2017年 6 月 16 日 10 时 00 分，投标人应于当日 9 时至 10 时将投标文件递交至湖北省公共资源交易中心 907 室（详细地址：武汉市武昌区中北路252号A座）。投标人的授权代理人应携带法人授权委托书原件及本人身份证原件递交投标文件。
5.2规定时间内未在网上报名，逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
7.发布公告的媒介
本次招标公告同时在湖北公共资源交易信息网（http：//www.hbggzy.cn/hubeizxwz/）、铁路建设工程网（http://www.rebcenter.com）、中国中国电力招标采购网（http：//www.dlztb.com.cn）上发布。
8.联系方式
招标人:武汉铁路局武汉电务段 招标代理机构:湖北华科工程咨询有限公司
地 址:武汉市江汉区汉口火车站站西路特1号 地 址:武昌区东湖路138号秀水公寓9楼
联系人:辜工 联系人:丁迪
电 话:027-51138606 电 话:15827176060
传 真: 传 真:027-87253545
2017年 5 月 22 日
