[韶关市]京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程项目全过程监理

1、招标条件

京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程项目已由（曲发改投【2017】35号文），建设资金来自省按相关标准进行补助和地方自筹资金，项目已具备招标条件，现对该项目路面、排水、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施等工程（即勘察设计阶段、施工图设计和工程量清单的所有工程内容）的全过程监理进行公开招标。招标人为韶关市曲江区交通投资建设有限公司，特邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称投标人）参与本项目施工监理的投标。本项目采用资格后审方式。

2、项目概况和招标范围

2.1 项目概况与招标范围

2.1.1 项目概况
2.1.1.1、建设地点：韶关市曲江区境内。

2.1.1.2、建设规模：本次招标的京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程，公路改（扩）建工程，全长3.786公里，按一级公路标准建设。项目共有两条线，A线（县道X316线）长1.653公里，B线（京港澳高速韶关南出口连接线）长2.133公里，全长3.786km,路基宽为50米，设计速度为60km/h。计价土石方约748.575千立方米，软土路基需换填砂砾30.860千立方米；中桥42米/1座，涵洞10座，人行通道2座。本次招标的投资估算33556.95万元，其中建安费约16800.00万元，招标控制价监理费上限价为210万元。

2.1.2 招标范围

本项目路面及排水、桥涵工程 、路线交叉、交通工程及沿线设施等工程（即施工图设计和工程量清单的所有工程内容）的勘察设计阶段、施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交工、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。

2.1.3 监理服务期

本工程计划施工工期： 24 个月，监理服务期为48个月：包括施工期监理 24个月，交工验收与缺陷责任期监理 24 个月。

2.2 标段划分：本次招标分为一个监理合同段。

3、投标人资格要求

3.1 投标人应具有有效期内的公路工程 乙级以上（含乙级）监理资质证书且持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或具有工程监理综合资质。具有近5年内（自2013年1月1日起至递交投标文件截止之日）至少累计独立完成过3km等级公路工程（路面改造或大修或新建或改建或扩建）施工监理经验，并在监理人员、试验检测能力、办公、交通、生活设施、财务、诉讼和履约等方面满足资格条件要求。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人可参加本工程的1个监理合同段投标。

3.4具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，不得对同一监理合同段进行投标。

国务院国有资产监督管理机构直接监管的中央企业均不属于本条规定的“母公司”，其一级子公司可对同一监理合同段同时进行投标，但同属一个子公司的二级子公司不得对同一监理合同段同时进行投标。

3.5按照粤交基函[2015]1556号《广东省交通运输部关于在交通建设项目招投标中增加行贿犯罪档案查询内容的通知》的要求，编列入递交的投标文件中需增加以下内容：（1）参加本工程的投标人近三年内没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；（2）本工程拟委任的总监理工程师近三年内没有因行贿犯罪而被判刑的行为。

以上投标人、法定代表人、总监理工程师行贿犯罪行为的查询可以投标人所在地人民检察-院提供的查询结果为证明材料，与履约信誉材料一并装订。对投标人伪造、涂改查询结果证明材料的，一经发现将向相关检察机关进行举报，并按提供虚假材料而否决其投标，按不良投标行为予以公告。

4、报名及获取招标文件须知

4.1、本项目在建设工程网上交易系统中实行网上报名电子辅助方式招标，不再设投标单位实名报名环节。首次参与建设工程网上交易系统的投标单位在网上报名前，必须持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅申领深圳CA、办理企业入库事宜（详情请查阅韶关市公共资源交易服务平台 http://www.sgjyzx.com/ 【通知公告】）。

4.2、投标单位在招标公告发布之日起至截止报名时间可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://www.sgjyzx.com/）进行报名。

4.3、参加本项目投标的投标人、投标人的法定代表人、总监理工程师，近三年均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。（需提供近三年无行贿犯罪记录证明原件，且在递交投标文件时有效。）

4.4、投标保证金： 通过交易系统获取的投标保证金子帐号递交至韶关市公共资源交易中心

标段编号:01

京港澳高速韶关南出口至马坝人遗址连接线改建工程项目全过程监理:投标保证金为人民币：40000.00元，缴纳投标保证金截止时间：2018年6 月28日09时30分

投标保证金的有关说明：

1、投标企业在报名后并在缴交投标保证金截止时间前（以资金到达所获取的银行子帐号时间为准）于系统中申请缴交投标保证金，并打印缴纳投标保证金通知书，从投标企业注册的基本账户将投标保证金金额转账到投标保证金缴纳通知书中指定的投标保证金子账号。非投标企业注册的基本帐户缴纳投标保证金无效。

2、未中标投标企业的投标保证金退还，按法定的评标结果、中标结果公示结束或异议处理结束后三天内分批退还至原转出银行帐号；中标投标企业的投标保证金，系统在收到招标人与中标投标企业所签合同后三天内退还原转出银行帐号。

3、温馨提醒：投标企业请勿采用EFT系统（electronic funds transfer system即电子支付又称电子资金转帐系统)方式缴纳投标保证，如果采用此方式导致网上报名系统无法识别投标保证金缴纳信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标企业自行承担责任。

4.5、获取招标文件的方式：已经在【建设工程网上交易系统】中报名的投标人可直接在系统中获取招标文件等资料。

4.6、各投标单位必须在规定的上传电子版投标文件截止时间前（以完整上传完电子版投标文件的时间为准）上传电子版投标文件，逾期系统会拒绝上传；并在规定的递交纸质投标文件时间内递交纸质投标文件，逾期未送达或纸质招标文件未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。成功上传电子版并且招标人受理了纸质投标文件方为投标有效。

5、投标文件的递交及相关事宜

5.1、本项目招标人不组织投标人进行现场踏勘。

5.2招标人不集中组织答疑，实行网上答疑。投标人对招标事宜的疑问以不署名的形式在韶关市公共资源交易中心网上提出。投标人在截标前10日（即 2018 年6 月 19 日下午16:00时截止）停止提出疑问。

5.3 纸质版投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2018 年 6 月 29日 9 时 30 分，投标人应于当日 9 时 00 分至 9 时 30 分前将投标文件递交至曲江区马坝镇鞍山路曲江文化中心一楼韶关市公共资源交易中心曲江分中心。

5.3.1投标人的法定代表人或其授权委托人凭有效第二代居民身份证进行开标会电子签到；若投标人的法定代表人或其授权委托人未按时进行电子签到或因自身原因签到不成功的，将视为其已放弃投标，其投标文件无效。（注：签到的人员须为已经入库的人员）。

5.4、各投标单位必须在规定的上传电子版投标文件截止时间前（以完整上传完电子版投标文件的时间为准）上传电子版投标文件，逾期系统会拒绝上传；并在规定的递交纸质投标文件时间内递交纸质投标文件，逾期未送达或未按要求密封的纸质投标文件，招标人不予受理。成功上传电子版并且招标人受理了纸质投标文件方为投标有效。

6、发布公告的媒介

6.1、本次招标公告时间：2018年 6 月 6 日至2018年 6 月 12 日；招标公告同时在①广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn）、②韶关市公共资源交易服务平台（http://www.sgjyzx.com）、③广东建设报媒介上发布。

6.2、在规定的报名时间内,网上报名的潜在投标人不足5名时,招标人可在公告媒体广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn)、韶关市公共资源交易服务平台(ttp://www.sgjyzx.com)、广东建设报上发布延期公告及报名(如公告有资格条件内容的修改,须经主管部门同意),或重新组织招标。

7、有关计划时间安排

8、联系方式

招 标 人：韶关市曲江区交通投资建设有限公司 代理机构：广州高新工程顾问有限公司

地 址：韶关市曲江区马坝镇马坝大道36号 地 址：广州天河五山路科华街251号

交通运输局一楼 之22-24栋

邮政编码：512000 邮 政 编 码： 510640

联 系 人：丁先生 联 系 人：刘工、毛工

电 话：0751-6664902 电 话：0751-8608754、13794674645

附件1：资格审查要求

附件2：评标办法

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载