GC-2019-631.招标条件
本招标项目京广线韶关至乌石自闭线路改造工程已经由中国铁路广州局集团有限公司计划统计部下函批准建设，并经中国铁路广州局集团有限公司建设工程招投标管理办公室《关于京广线韶关至乌石自闭线路改造工程施工总价承包招标计划的函（建招办函〔2019〕62号）批准招标，项目业主和出资人均是广深铁路股份有限公司，建设资金来源为更改资金，建设资金已经落实。项目已具备招标条件，招标人为广深铁路股份有限公司，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 工程概况
本次改造项目主要对京广线韶关至乌石自闭线路改造，里程范围为K2049+109至K2076+620，共计27.511正线公里。
10kV自闭电力线路从韶关东配电所南自闭332#柜馈出，经韶关直通场变电室、山子背远动房、马坝变电室至乌石配电所北自闭334#柜，线路长约为29.35正线公里，导线截面为50mm2，其中既有架空线路为26.36公里，既有电缆线路为2.35公里。本工程将既有架空线路全部改为电缆线路。
2.2 招标范围
从韶关东配电所自闭馈出柜下端口至乌石配电所自闭馈出柜下端口既有10kV自动闭塞改造等设计施工图全部内容。里程范围为K2049+109至K2076+620，共计27.511正线公里。
2.3 工程主要内容及重难点工程
（1）工程主要内容：
（1）高压电缆线路：自韶关东配电所南自闭馈出柜至乌石配电所北自闭馈出柜敷设10kV高压电力电缆，（规格为YJV22-8.7/15kV-3×50mm2型），约29.6km。原则上在铁路防护网外侧（铁路地界内）敷设。新敷设高压电缆局部区段采用电缆槽防护；在需抗电气干扰场合、防火或机械强度要求高的场所、在通过建筑物和构筑物的基础、散水坡、楼板和贯穿墙体处、在引出地面2000mm至地下3mm、引入人孔井等处采用钢管防护。电缆在室内沿墙敷设及过桥敷设时，采用钢制电缆桥架。电缆保护管直线段间距每隔75m、过轨和过公路处、电缆引入建筑物处设电缆人孔井。电缆过轨处预留一根保护钢管。
（2）电源设备：既有区间杆架式变电台处更换为10/0.23kV箱式变电站，并敷设低压电力电缆至用电设备处。配电所出线第一根隔离开关杆改为分段开关箱；将韶关直通场信号楼既有自闭箱变改为分段开关箱；在车站信号楼变电室引入、供电车间分界等处设置分段开关箱。在电力电缆标准盘长度范围内，结合区间箱式变电站、箱式补偿站布放位置和既有远动房电缆引入电杆处，合理设置电缆接头箱。在每个区间设置一座补偿电抗器；根据一盘电缆长度设电缆接头箱。在分段开关箱、箱式变电站、箱式补偿电抗器、铁路防护网外设置的电缆接头箱等处需设防护围栏。电缆接头箱、分段开关箱、箱式变电站基础标高为1000m。共计31处。
（3）配电所改造：1）将韶关东配电所电源二母线上5#柜(自闭母联)与自闭母互柜的连线断开，改为集中补偿电抗器馈线柜，相应更换微机保护模块。将乌石配电所电源一母线上14#柜(自闭母联)与自闭母互柜的连线断开，改为集中补偿电抗器馈线柜，相应更换微机保护模块。将韶关东既有材料库改为集中补偿电抗器室，改造韶关东既有窗户为双开门，设轴流风机。根据电抗器尺寸大小新设沟槽和电抗器基础，预埋基础槽钢。设室内接地母线，将基础槽钢与室内接地母线相连，并将室内接地母线与室外接地母线相连（两处）。乌石磁饱和可控电抗器在室外安装（箱式）。在韶关东和乌石配电所控制室各加装集中动态补偿控制屏1面。2）将韶关东既有远动房和乌石既有材料室改造为小电阻成套装置室，改造既有门为双开门，设轴流风机。根据小电阻成套装置尺寸大小新设沟槽和电抗器基础，预埋基础槽钢。从韶关东、乌石自闭调压器副边中性点引电缆至小电阻成套装置（阻值为16Ω）；在调压器原边和本工程自闭馈线柜加装零序电流互感器，相应更换微机保护模块。3）电源母线集中补偿装置馈线柜装设电流速断、过电流、过负荷、过电压保护。调压器馈线柜装设电流速断、过电流、零序过流保护。自闭馈线设电流速断、过电流、低电压、零序速断、零序过流保护；重合闸、备用自投安全自动装置。4）将韶关东、乌石配电所新设10kV集中补偿馈线柜微机保护以及小电阻控制系统信息和电抗器、动态补偿设备信息经配电所通信服务器上传至广州客专调度中心普速SCADA主站，同时传至广州供电段复视终端，改写配电所后台软件。将山子背、马坝站新设箱式电抗器信息通过信号楼变电室远动屏，利用既有通道上传至广州客专调度中心普速SCADA主站，同时传至广州供电段复视终端。对广州客专调度中心普速SCADA主站和广州供电段复视终端进行软件改写改造，增加信息点。
（2）重难点工程：根据《广州供电段施工安全管理细化措施》（广供电段安发〔2018〕40号），本项目为Ⅲ级营业线施工。
2.4 标段划分
本次招标项目拟划分为1个标段。
2.5 其他
本次工程总投资2095.18万元，建设工期730日历天。
3.投标人资格要求
3.1对投标人的要求
（1）在中华人民共和国境内合法注册的独立法人。
（2）资质要求：铁路电务工程专业承包二级及以上资质。
（3）联合体投标要求：本次招标不接受联合体投标。
（4）业绩要求：截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程施工经验，需提供项目中标通知书、施工合同、业绩证明。
3.2 项目经理及总工程师要求
项目经理具有铁路工程专业壹级注册建造师执业资格证书，职称工程师或以上、8年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，5年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。
总工程师职称工程师或以上，从事类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作5年或以上。
3.3 其他要求
（1）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人；
（2）具备有效的安全生产许可证；
（3）具有认证机构认证的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书；
（4）未在中国铁路总公司或铁道行业建设主管部门通报的停标处罚期内；
（5）未在广铁集团通报的停标处罚期内。
（6）投标人不得存在下列情形：被暂停或取消投标资格的；在最近三年内有骗取中标或严重违约而处于停标处罚期内的；有诉讼及仲裁情况而处于停标处罚期内的。
（7）被纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，且在公布期限内的不得参与投标。
（8）投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在递交投标文件之日前1年内不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
3.4nEstyle='font-size:10.5pt;font-family:宋体'>根据《中国铁路总公司建设管理部关于进一步规范铁路建设项目招标工作的通知》（建工函[2016]39号）要求，投标人应提供发包人出具的投标人业绩、项目经理、项目总工（技术负责人）资格证明材料，具体格式见公告附件一。
3.5 本次招标不接受联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1 凡有意参加投标者，请于2019年8月21日至8月27日，每日上午 9 时00分至 11时00分，下午14时00分至16时00分（北京时间，下同），在广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）持企业营业执照副本及复印件、法人授权书、购买人身份证（及复印件）、汇款凭证复印件以及《广州建设工程投标报名申请表》（该申请表每个包件/标段一式两份）原件购买招标文件，投标人在购买招标文件前应先在广州公共资源交易中心办理企业信息登记，办理详情请参见广州公共资源交易网（http://www.gzggzy.cn）服务指南栏目。
4.2 招标文件每标段售价¥500元，采用银行汇款，售后不退。投标人须在购买招标文件前将标书款电汇至招标代理账号（不接受网汇、现金、信汇等方式，仅接受普通银行电汇；且不接受个人汇款），同时须在汇款单据上注明招标编号及购买标段号。招标代理账号如下：
开户银行：交通银行北京西单支行
开户名称：中铁物总国际招标有限公司
账 号：7005007
4.3 本次招标不接受邮购招标文件。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的时间为2019年9月18日9时00分至10时00分，递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月18日10时00分，地点：广州公共资源交易中心（地址：广州市天河区天润路333号）。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人不予受理。
6.发布公告的媒体
本次招标公告同时在广州公共资源交易中心网、电力招标采购网、铁路建设工程网上发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。
7.联系方式
normalTable border=0 cellspacing=0 cellpadding=0 width=646 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;mso-padding-alt: 0pt 5.4pt 0pt 5.4pt'> | 招标人： | 广深铁路股份有限公司 |
| 地址： | 深圳市罗湖区和平路1052号 |
| 邮编： | 510600 |
| 联系人： | 岑工 |
| 电话： | 0755-61383417 |
| 电子邮件： | gswzzbb@126.com |
| | |
| 招标代理机构： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 地址： | 广州市越秀区中山一路65号二楼 |
| 邮编： | 100036 |
| 项目经理： | 李剑华（招标师证书编号：09394443909441213） |
| 标书售卖联系人： | 刘工13600487989 |
| 保证金处理联系人： | 靳工18127447600 |
| 业务咨询联系人： | 李工13480209757 |
| 传真： | 020-61335253 |
| 电子邮件： | Crmscgz2019@163.com |
| 开户银行： | 交通银行北京西单支行 |
| 开户名称： | 中铁物总国际招标有限公司 |
| 账号： | 7005007 |
广深铁路股份有限公司2019年 8月20日
附件一投标人业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源） 交易中心向（承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： 。项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日），工程质量 。或项目正在施工。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人： 联 系 电 话： 发 包 人 地 址： 总 监理 工程师： 联 系 电 话： 附件二项目经理业绩证明 （项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目经理为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目经理。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目经理中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。 附件三项目总工（技术负责人）业绩证明（项目名称） 由（发包人）于 年 月 日于 （公共资源）交易中心向 （承包人） 发放中标通知书（中标通知书编号： ），通知书项目总工（技术负责人）为： ，身份证号： ，项目于 年 月 日签订合同协议书，合同价格为 。项目的开工日期为 年 月 日，接收日期为 年 月 日（竣工验收日期为 年 月 日）。或项目正在施工。 姓名 ，身份证号： ，于 年 月 日至 年 月 日在（项目名称）任项目总工（技术负责人）。特此证明。发包单位名称（盖章） 年 月 日发包单位联系人：联 系 电 话：发 包 人 地 址：注：如项目总工（技术负责人）中途变更，请提供变更材料：①承包人任命文件②发包人同意变更批准文件等材料复印件。附件四：投标人资格要求
（注：下表内容仅在未进行资格预审或资格预审后所涉及的内容有变化时，投标人再依此要求填报。）
2-1
标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=627 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 序号 | 资质条件 |
| 1 | 铁路电务工程专业承包二级及以上资质 |
2-2 资格审查财务要求标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 序号 | 财务要求 |
| 1 | 投标人用于申请标段的营运资金（包括适当凭证的现金资源、银行贷款和信用额度）不应小于5000千元。 |
| 2 | 在2016年~2018年（近 3 年）中平均营业收入不应小于30000千元。 |
| / | / |
2-3 资格审查业绩要求
标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=627 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 工程项目 | 业绩要求 |
| 2016年9月~2019年9月（递交投标文件之日起前3年内）具有完成类似工程不少于一项 |
| 路基工程 | 1 | （例：软土及松软土路基） |
| …… | …… |
| 桥梁工程 | 1 | （例：长度L≥m的桥梁） |
| 2 | （例：墩高H≥m的桥梁） |
| 3 | （例：连续刚构或连续梁） |
| 4 | （例：跨度D≥m的连续刚构或连续梁） |
| 5 | （例：造桥机施工箱梁跨度D≥m） |
| 6 | （例：现场制梁） |
| …… | …… |
| 隧道工程 | 1 | （例：独立承担单座隧道长度 L≥m）） |
| …… | …… |
| 轨道工程 | 1 | （例：正线铺轨长度L≥km的铁路机械铺轨工程） |
| 2 | （例：无砟轨道工程） |
| 3 | （例：无缝线路铺设） |
| …… | …… |
| 通信工程 | …… | …… |
| 信号工程 | …… | …… |
| 电力工程 | 1 | 截止递交投标文件之日前近三年内有类似工程经验，需提供相关项目中标通知书或施工合同、业绩证明。 |
| 房屋工程 | …… | …… |
| 给排水工程 | …… | …… |
| 营业线工程 | …… | …… |
| 其他工程 | …… | |
注：类似工程指的是招标公告所要求的投标人资质范围所能承担的工程。
2-4 资格审查信誉要求标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 项目 | 资格要求 |
| 诉讼及仲裁 | 投标人在2016年9月~2019年9月（递交投标文件之日起前 3 年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。 |
| 履约情况 | 投标人在2016年9月~2019年9月（递交投标文件之日起前 3 年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。 |
| 行贿犯罪情况 | 投标人及投标人法定代表人、拟委派的项目经理在2018年9月~2019年9月（递交投标文件之日起前1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。 |
| 辖内失信 （如果作为条件） | 投标人在本招标项目招标公告发布之日前1年内不曾在招标人（铁路局或铁路公司）管辖范围内发生质量、安全事故或较严重质量安全稳定问题或运营安全事故；被纳入国家铁路局“黑名单”管理的单位，且在公布期限内的不得参与投标。 |
| …… | …… |
注：1.较严重质量安全稳定问题是指总公司通报或铁路局、铁路公司发现并作出通报处理的，下同。
2.投标人提供虚假材料，在签订合同之前被查实的，可以取消其中标资格。
2-5 资格审查项目经理和总工程师资格标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 人员 | 资格要求 |
| 项目经理 | 具有铁路工程专业壹级注册建造师执业资格证书，职称工程师或以上、8年以上铁路大中型或类似项目管理工作经验，具有有效的安全生产考核合格证书，5年以上项目经理工作经验，良好的职业道德，且未在其他在建工程项目任职。 |
| 总工程师 | 总工程师职称工程师或以上，从事类似项目管理工作至少 5 年，主管项目技术工作5年以上。 |
注：项目经理和总工程师按标段配备，不得重复。
2-6 资格审查其他要求
标段：京广线韶关至乌石自闭线路改造工程
normalTable border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 width=629 style='border-collapse:collapse;mso-table-layout-alt:fixed;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-padding-alt:0pt 0pt 0pt 0pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;mso-border-insidev:.5pt solid windowtext'> | 项目 | 要求 |
| 主要人员 | 人员 | 数量 | 资格要求 |
| 项目副经理 | 1 | 工程师及以上职称、 5 年以上铁路大中型项目或类似项目管理工作经验，有良好的职业道德。 |
| 财务负责人 | 1 | 具有会计从业资格，会计师及以上职称、2年以上铁路大中型项目或类似项目财务管理工作经验，负责财务工作1年以上。 |
| 质量负责人 | 1 | 工程师及以上职称、2年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目质量负责人1年以上。 |
| 安全负责人 | 1 | 具有有效的安全生产考核合格证书或相关执业资格，工程师及以上职称、2年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任项目安全负责人1年以上。 |
| 专业工程师 | 3 | 铁道工程相关专业1人、建筑工程专业2人，工程师及以上职称、3年以上铁路大中型项目或类似项目相关工作经验，担任专业工程师1年以上。 |
| 分包 | 主体工程不分包。 分包人的资质要求：/ |
| 设备 | 申请人为每个申请标段承诺提供满足以下要求的专用设备： …… |
| …… | …… |
注：招标人应按照不同标段要求分别提出数量要求；投标人按所投各标段的要求分别配备人员，不得重复。
