设计施工总承包招标公告
根据相关文件批准，并且本项目已具备招标条件，广东广轻德馨文化 现对新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包进行公开招标，选定承包人。
一、工程 二、招标 \\r\\n\\t四、项目概况：本项目总投资约为人民币25374 万元，其中建安费约为人民币21380万元，暂列金额1737万元。项目占地面积90236平方米。（具体内容详见设计任务书）。 一、本公司保证投标报名及其后提供的一切材料都是真实的。 二、本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿。 三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察-院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录，本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。 四、本公司拟委派专职安全员兼任本工程的工地余泥渣土运输与排放管理员，严格遵守建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，执行“一不准进、三不准出”规定，选择合法的余泥渣土运输单位及排放点。承诺如违反建设工程余泥渣土运输与排放管理制度，将自愿接受：通报批评，记录不良行为，列入黑名单，并暂停责任企业投标报名一年，对责任 五、本公司及其有隶属关系的机构没有参加本项目的招标文件编写、监理工作；本公司与承担本招标项目监理业务的单位没有隶属关系或其他利害关系。 六、本公司保证本项目拟派的 七、本公司承诺，中标后不转包或违法分包，在施工过程中，严格执行安全生产相关管理规定；按照广州市住房和城乡建设委员会的规定发包劳务或使用自有劳务队伍。 八、本公司承诺，中标后将利用信息技术手段，对施工现场人员建立基本信息档案、实行实名管理的制度并完成工资支付，切实落实《广州市住房和城乡建设委员会关于转发<广东省住房和城乡建设厅关于房屋建筑和市政基础设施工程用工实名管理暂行办法>的通知》（穗建筑﹝2018﹞981号）中的各项规定。我公司对实名管理负总责。若本项目在经招标人认可后，部分专业工程依法分包或实行劳务分包的，我公司对专业分包企业和劳务分包企业实施统一管理，监督其用工企业按时足额支付作业工人工资，督促落实实名管理制度。本公司接受招标人及建设行政主管部门的监督、检查。 九、与本公司单位负责人为同一人或者与本公司存在控股、管理关系的其他单位包括：。（注：本条由投标申请人如实填写，如有，应列出全部满足招标公告资质要求的相关单位的名称；如无，则填写“无”。） 本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。 特此声明。 声明企业（主办方）：(企业公章) 法定代表人（签字或盖章）： （成员方，若有）：(企业公章)法定代表人（签字或盖章）： 年 月 日 附件二： 联合体共同投标协议书 （施工方单位名称、设计方单位名称）自愿组成联合体，共同参加新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。 1、（施工方单位名称）为主办方。 2、联合体主办方合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。 3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。 4、联合体各成员单位内部的职责分工如下： ①（施工方单位名称）：作为联合体的主办方除负责本工程的施工外，还应负责设计施工总承包管理的职责。联合体其他相关方违约时，牵头方应承担连带责任，具体按合同要求。 ②（设计方单位名称）：主要负责本工程的方案设计（含概念方案）、方案设计和设计优化等工作，具体按合同要求。 5、本协议书自签订之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 牵头方 法定代表 成员 法定代表 年月日 注：单独投标的，无需提交本协议书。 \",\"hits\":73,\"enrollEndDate\":-105918075}","
\\r\\n\\t五、标段划分及各标段招标内容、规模和招标控制价：
\\r\\n\\t1、招标编号：M4400000707002381
\\r\\n\\t2、本工程划分为1个标段。
\\r\\n\\t3、招标内容：根据招标人基础资料、设计任务书和工程管理要求，负责新港东路2519号升级改造项目设计施工总承包，包括但不限于以下内容：
\\r\\n\\t(1) 工程设计范围：包含本项目的方案设计（含概念方案）、方案深化设计、初步设计、施工图设计、概算造价文件的编制及配合工作、设计变更、配合竣工图编制等工作，以及设计协调服务，配合现场技术指导等工作。
\\r\\n\\t(2)工程施工范围：经招标人确认的本工程设计范围内所有工程内容的施工，包括但不限于土建工程、公共部分装饰装修工程、机电安装工程、消防工程、智能化工程、园区内的室外配套工程、电梯采购与安装、电力工程、电信工程、防雷工程、预算、结算造价文件的编制等等（包工、包料、包设备、包工期、包质量、包造价控制、包安全生产、包文明施工、包劳保、包验收、包保修。分部分项工程和单价措施项目综合单价包干、总价（按系数计算）措施项目费按实结算。包承包范围内工程验收通过、包移交、包结算、包资料整理、包施工承包管理和现场整体组织、包专业协调及配合等）。
\\r\\n\\t（3）相关报批、报建配合服务：报批报建配合，竣工备案等。
\\r\\n\\t（4）配合完成本项目水、电、气、路等与现有市政基础设施的接驳工作。
\\r\\n\\t（5）配合相关单位完成改造范围内临时建（构）筑物的拆除和清理工作。
\\r\\n\\t（6）上述工作及设计费、施工工程费用等均已包含在投标报价中。
\\r\\n\\t4、管理目标
\\r\\n\\t（1）质量要求
\\r\\n\\t设计要求：符合《建设工程质量管理条例》及《建设工程勘察设计管理条例》等国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章及本项目设计任务书的要求；
\\r\\n\\t施工要求：符合设计图纸要求和国家、省、市相关法律法规规定要求及行业颁发的工程质量验收标准一次验收合格。
\\r\\n\\t（2）安全文明目标：达到《建筑施工安全检查标准》合格标准要求；
\\r\\n\\t（3）工期目标：总工期：245日历天，从合同签订之日起至完成竣工验收。
\\r\\n\\t其中：
\\r\\n\\t设计工期：35日历天。具体为：中标人应在合同签订后10日内完成方案设计（含概念方案）及方案修改，方案招标人确认后10日内完成初步设计并编制概算。中标人完成初步设计后10日内完成施工图设计，施工图设计文件经审查发现问题后5日内完成补充、修改并送招标人，通过招标人审查后进行预算编制。
\\r\\n\\t施工工期：210日历天，从发包人及监理人发出的进场通知书之日起计。
\\r\\n\\t5、最高投标限价：23760万元[设计费643万元；施工建安费21380万元，暂列金额1737万元）]。
\\r\\n\\t六、资金来源：自筹资金
\\r\\n\\t七、发布招标公告、递交投标文件与开标时间及
\\r\\n\\t2、递交投标文件时间：2019年1月8日9时00分至9时30分。
\\r\\n\\t \\r\\n\\r\\n\\t
\\r\\n\\t
\\r\\n\\t递交投标文件截止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标答疑中的相关信息。递交投标文件截止时间后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以原递交投标文件截止时间的信息为准。
\\r\\n\\t八、招标文件获取及办理投标登记手续：
\\r\\n\\t1、报名及获取招标文件时间：2018年12月13日至2018年12月19日(节假日除外)上午9：30-11：30，下午14：00-16：00，招标文件费：每份500元，在办理报名登记手续时缴纳。
\\r\\n\\t2、符合本招标公告第九点要求的潜在投标人（报名时提供本公告第九点要求的文件复印件一套并加盖单位公章）凭企业法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（仅限于非法定代表人参加投标报名活动时提供，由联合体牵头人出具）、法定代表人或被授权委托人有效的身份证原件及复印件，本公告附件二《联合投标协议书》原件进行报名。
\\r\\n\\t注：凡不符合本公告第九点要求及提供的资料不齐全，招标单位有权拒绝报名。
\\r\\n\\t3、投标担保50万元，投标担保须在开标前完成缴纳。
\\r\\n\\t九、投标人合格条件：
\\r\\n\\t1、投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
\\r\\n\\t2、投标人（含联合体成员）具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营。
\\r\\n\\t3、投标人（或联合体施工方）持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。
\\r\\n\\t4、投标人同时具有承接本项目所需的建设行政主管部门颁发的以下资质：
\\r\\n\\t4.1工程设计资质：工程设计综合甲级，或建筑行业设计乙级或以上资质，或建筑行业（建筑工程）设计乙级或以上资质；
\\r\\n\\t4.2施工单位资质：建筑工程施工总承包三级或以上资质。
\\r\\n\\t说明：①施工资质标准按照建市[2014]159号文颁布的新版《建筑业企业资质标准》中对应的资质类别及等级的承包工程范围和《住房城乡建设部关于建筑业企业资质管理有关问题的通知》（建市[2015]154号）承接工程，并按《住房城乡建设部关于简化建筑业企业资质标准部分指标的通知》(建市[2016]226号)执行。
\\r\\n\\t②经招标人同意，中标人可以把中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给具有相应资质和能力的专业单位实施，但不得再次分包。
\\r\\n\\t5、主要负责人资格要求：
\\r\\n\\t5.1设计负责人要求：一级注册建筑师；设计负责人与施工
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
