苏州市中级人民法院开闭所、消防泵站（水池）移建、空调及部分业务用房改造项目苏州市中级人民法院开闭所、消防泵站（水池）移建、空调及部分业务用房改造工程

苏州市中级人民法院开闭所、消防泵站 移建、空调及部分业务用房改造工程 标段施工招标公告

1.招标条件

本招标项目 苏州市中级人民法院开闭所、消防泵站 移建、空调及部分业务用房改造工程 已由(项目审批、核准或备案机关名称)以 苏发改中心[2017]379号 (批文名称及编号)批准建设,项目业主为 江苏省苏州市中级人民法院 ，建设资金来自 自筹 (资金来源)，项目出资比例为 政府投资： 100.00 %，私有资金： 0.00 %，外国政府及组织投资： 0.00 %，境外私人投资： 0.00 %，其他国有： 0.00 % ，

特别提醒：本招标项目采用电子化招标，并使用苏州市 平台 开展招标投标活动，招标文件 、投标文件均为使用苏州市 平台提供的“招投标文件制作软件”制作生成的指定电子格式文件。

2.项目概况与招标范围

本次招标项目的建设 业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备[建筑工程二级](含)以上资质和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

3.2 本次招标不接人须携带身份证、授权委托书出席开标会。 预选承包商类别和组别(2019年度)：建筑工程-Ⅰ组；建筑工程-Ⅱ组；建筑工程-III组。 本次招标拒绝最新企业年度综合考评为C类及以下和拒绝2年内(2017年1月至今)有不良行为记录和拖欠农民工工资行为且被通报的投标人参与投标，不良行为指：苏州市住房和城乡建设局、江苏省住房和城乡建设厅、住房和城乡建设部网站上公布的不良行为。 本项目执行《关于在 领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒的实施意见》 23号）文件。 请各投标人投标前在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台施工合同备案中自查拟选派项目经理部关键岗位人员是否在其它工程中担任现场管理人员，避免中标后项目经理部关键岗位人员因在其它工程中担任现场管理人员处于锁定状态，无法办理施工合同网上备案。 本项目代建单位为苏州城投项目投资管理 。由于本项目周边环境复杂，投标人在投标前务必认真踏勘施工现场，如因投标人未在投标前踏勘现场而导致中标后的损失及后果由投标人自行承担，(7）本项目工期为90天， 请投标人的投标函按此工期填写，否则按无效标处理。

7.