1.招标条件
项目资金来源:发包人单位自有资金
项目已具备招标条件,现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目整体进度:见招标文件。项目整体进度:见招标文件。
2.2 招标范围
招标
文件
序号
标段名称
招标范围
价格
(元)
脱硫装置石膏脱水系统共设置 7 台真空脱水机,脱
水机橡胶带无裙边。一期共计 4 台真空脱水机,其
1
标段 05:重庆合川发电
中两台脱水机滤布规格为:2.2m*45.0m,一台脱水
1000
有限公司脱硫滤布采购
机滤布为 2.2m*44.0m,一台脱水机滤布规格为
2.55m*35.5m。二期共计 3 台真空脱水机,其滤布
规格为 2.2m*41.75m。
1、氧化铝(AL2O3)的质量分数≥30%;
2、盐基度 75.0%—90.0%;
2
标段 06:白鹤电力年度
3、水不溶物的质量分数≤0.3%;
1000
聚合氯化铝采购
4、pH(1%水溶物)3.5~5.0;
5、三氯化铁(Fe2CL3)
≤0.0006%
根据《国网西南分部关于进一步加强西南电网并网
标段 07:
发电机网源协调性能在线实时监测工作的通知》
(西南调〔2018〕70 号)及《国网重庆电力调度控制
3
重庆合川发电有限公司
中心关于开展重庆电网并网发电机网源协调性能在
1000
一、二期 PMU 更换改
线实时监测工作的通知》等相关要求,需完善重庆
造项目
合川双槐电厂一、二期相量测量系统(PMU)网络
结构及接入信号
招标
文件
序号
标段名称
招标范围
价格
(元)
标段 08:重庆合川发电
4
有限公司全厂水平衡试
全厂水平衡试验
1000
验项目
序
招标文
标段名称
招标范围
工期
件价格
号
(元)
标段 01:
2020 年
01 月
重庆合川
生产建(构)筑物零星维修,详见国家电投集团重
01 日至
1
发电有限公司生
庆合川发电有限公司生产建(构)筑物零星维修技
1000
2022 年
产建(构)筑物
术规范书
12 月
零星维修
31 日
承包人自行施工范围:
一、灰场环境整治方案内范围
重庆开州发电有限公司灰场环境整治工程包括灰场
场外截洪沟、灰场场内雨水导流沟、灰场二级子坝
开挖与场区灰场整形、灰场覆场及绿化、场区环保
标识牌等,具体工程情况详见重庆市工程设计院
《重庆开州发电有限公司灰场环境整治方案》(二
0 一九年六月)。
二、灰场环境整治方案外范围
1、 控制点引测。
标段 02:重庆开
2、 二级子坝坝体拆除杂物处置。
州发电有限公司
3、 排洪竖井封堵。
90 日历
2
1000
灰场环境整治工
三、其他承包范围
天
程施工总包
1、施工临时设施(含施工临时道路)的租赁、施工
及维护。
2、施工期间灰场周边乡村道路交通管理及协调,确
保施工期间当地过往车辆及行人正常通行。
3、施工涉及到的所有弃料弃物的合规处置。
4、灰场一级子坝、初期坝、灰场周边道路等设施成
品保护及其损坏后原样恢复。
5、与施工有关的所有协调等工作。
6、配合生态环保部门完成重庆开州发电有限公司灰
场环境整治效果验收监测、竣工验收报告编制、专
家技术评审后取得当地环保部门函复文件等工作。
标段 03:
投标人负责重庆白鹤电力有限公司生
计划工期
3
白鹤电力
产建(构)筑物建筑构造及装饰构造的一般性零星
共叁年
1000
有限公司生产建
维修工作,包括但不限于主厂房、渣仓、集中控制
计划开工
(构)筑物零星
楼、电除尘控制楼及排渣泵房、电除尘器、引风机、
日期:
维修施工
烟囱、烟道、脱硫岛、干灰库、灰渣泵房、输煤检
2020 年
修间及库房、除灰水泵房、燃油罐区、干煤棚(含
01 月
老厂)、运煤广场(含卸煤沟及推土机库等)、露
01 日
计划竣工
天煤场、输煤栈桥(廊道)及各转运站、输煤综合
日期:
楼、卸煤工人休息室、物资库房(含老厂)、化水
2022 年
区、综合水泵房、化学综合楼、锅炉补给水处理室、
12 月
汽车库、生产办公楼、除灰空压机房、检修及仪用
31 日
空压机房、厂区食堂、制氢站、冷却水塔、氨区、
循环水泵房、循环水加药间、网络继电器室、升压
站、变压器场、前后门卫室、厂区沟隧道、厂区综
合管架、厂区围墙(围栏)、厂区隔音墙、煤场防
尘墙、马家沟灰场(含左岸山洪沟及石膏运输道路)
、厂外灰管线支墩(含灰管沟及涵洞)、江边取水
(含补给水管线)系统、和谐苑公用设施、厂区内
外道路广场及桥梁、厂区内外挡土墙及护坡、厂区
内外排洪(水)系统等。
计划工期
一、灰管线检修维护保养(在合同工期内费用包干)
共叁年
。
计划开工
标段 04:
二、江边泵房取水河道维护(在合同工期内费用包
日期:
2020 年
白鹤电力
干)。
01 月
4
有限公司厂外部
三、厂外部分排洪(水)系统清理整治(在合同工
1000
01 日
分设施检修维护
期内费用包干)。
计划竣工
施工
四、马家沟灰场竖井封堵(在合同工期内封堵预估
日期:
20 轮暂计入投标报价内,按综合单价不变原则据实
2022 年
结算)。
12 月
31 日
注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
3.投标人资格要求
序
标段名称
资格要求
号
1
资质要求:国家建设主管部门核定的房屋建筑施工总承包三级或市政公用施工总承包三
级及以上的施工资质。
标段 01:
2 财务要求:经营状况良好,连续两年以上盈利。
3 信誉要求:
重庆合川发电
(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
1
有限公司生产建
(构)筑物零星维
(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息
修
共享平台中列入失信被执行人名单;
(3)最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为。
4 业绩要求:近五年内具有两个及以上发电厂维修或类似工程施工业绩。
序
标段名称
资格要求
号
5 项目经理资格:项目经理须是承包人组织机构的正式成员,他应从开始提供服务之日起
一直到项目完工为止常驻施工现场,并且对项目有充分的了解并有权代表承包人执行本合
同,该管理人员必须具有丰富的、曾在规模和技术类似的电厂建设工程的工作经验,并持
有国家二级及以上的建造师执业资格证书。
6 其他要求:
(1)在近 3 年内不得存在重大安全事故,或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故,或
在近 1 年内不得存在较大安全事故;近 1 年内在所属项目不得存在人身
死亡事故的。
(2)本项目不接受联合体投标。
1 资质要求:
(1)投标人具备独立法人资格。投标人提供单位营业执照复印件,加盖投标人公章。
(2)投标人具备污染场地治理修复类甲类登记证明。
投标人提供省级(直辖市)生态环境行政主管部门发布的污染场地治理修复类单位名录为
准,并在投标文件中提供名录查询网址及证明投标人为污染场地治理修复类甲类登记的网
页截图,加盖投标人公章。
(3)投标人具备建设行政主管部门颁发的环保工程专业承包壹级资质。
投标人提供单位资质证书复印件并加盖投标人公章。
投标人必须同时具备以上 3 个条件,其中任何一个条件不具备,其投标文件无效。
财务要求:投标人未处于财产被接管、冻结和破产状态;提供近 3 年财务审计报告主要页
复印件。
2 信誉要求:
(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
标段 02:重庆开州
(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息
2
发电有限公司灰场
共享平台中列入失信被执行人名单;
环境整治工程施工
3 业绩要求:
总包
近三年(2016 年 1 月 1 日至投标截止日前),投标人具有合同金额不小于 1000 万人民币
的环境污染治理类工程业绩 1 个及以上,提供合同主要页复印件,以证明投标人满足招标
业绩要求,否则其投标文件无效。
4 项目经理资格:
投标人选派的项目经理应为市政公用工程二级及以上注册建造师资格,具有丰富的相关专
业技术知识、管理经验和责任心,近三年(2016 年 1 月 1 日至投标截止日前)要求参加过至少一个合同金额不小于 300 万人民币的环境污染治理类工程的项目管理,并提供相关承包合同主要页复印件。投标人应承诺,一旦中标,项目经理须长驻施工现场,其离开和撤换须征得招标人的同意。投标人须随投标文件提供项目经理的相关资料,包括但不限于:学历、职称、相关证书、业绩证明、简历等,否则其投标文件无效。(上述所有人员须为投标人本单位在职员工,同时须提供其在投标人本单位近一年社保证明)
5 其他要求:
在近 3 年内不得存在重大安全事故,或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故,或在近 1 年内不得存在较大安全事故;近 1 年内在所属项目不得存在人身死亡事故的。
序
标段名称
资格要求
号
1 投标人必须同时具备以下 3 个条件,其中任何一个条件不具备,其投标文件无效。
1)投标人具备独立法人资格。投标人提供单位营业执照复印件,加盖投标人公章。
2)投标人具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑或市政公用施工总承包三级及以上的施
工资质、投标人提供单位资质证书复印件并加盖投标人公章。
3)投标人具备有效的“安全生产许可证”。投标人提供单位“安全生产许可证”复印件
并加盖投标人公章。
2 财务要求:
(1)银行资信证明或经国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
近 3 年财务状况;
(2)经营状况良好。
3 信誉要求:
(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
标段 03:
3
白鹤电力有限
(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息
公司生产建(构)
共享平台中列入失信被执行人名单;
筑物零星维修施工
4 业绩要求:投标人近三年(2016 年 1 月 1 日至投标截止日前)具有一个及以上火力发
电电厂建(构)筑物维修或同类工程施工业绩,须随投标文件同时提供相关合同的复印件,
以证明投标人满足招标业绩要求,否则其投标文件无效。
5 项目经理资格:投标人选派的项目经理应为建筑或市政公用工程二级及以上注册建造师
资格,具有丰富的相关专业技术知识、管理经验和责任心,项目经理须是承包人组织机构
的正式成员。投标人应承诺,一旦中标,项目经理更换须征得招标人的同意。投标人须随
投标文件提供项目经理的相关资料,包括但不限于:学历、职称、相关证书、业绩证明、
简历等,否则其投标文件无效。
6 其他要求:
(1)
在近 3 年内不得存在重大安全事故,或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故,
或在近 1 年内不得存在较大安全事故;近 1 年内在所属项目不
得存在人身死亡事故的。
(2)
本项目不接受联合体投标。
1 资质要求:
1)投标人具备独立法人资格。
投标人提供单位营业执照复印件,加盖投标人公章。
2)投标人具备建设行政主管部门颁发的房屋建筑或市政公用施工总承包三级及以上的施
标段 04:
工资质、投标人提供单位资质证书复印件并加盖投标人公章。
3)投标人具备有效的“安全生产许可证”。
白鹤电力有限
4
投标人提供单位“安全生产许可证”复印件并加盖投标人公章。
公司厂外部分设施
投标人必须同时具备以上 3 个条件,其中任何一个条件不具备,其投标文件无效。
检修维护施工
2 财务要求:
1)银行资信证明或经国家有关部门认可的资信评估机构出具的资信证明(信用等级);
近 3 年财务状况;
2)经营状况良好。
3 信誉要求:
序
标段名称
资格要求
号
(1)未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;
(2)未被最高人民法院在“信用中国”网站或各级信用信息
共享平台中列入失信被执行人名单;
4
业绩要求:投标人近三年(2016 年 1 月 1 日至投标截止日前)具有一个及以上火力发
电电厂建(构)筑物维修或同类工程施工业绩,须随投标文件同时提供相关合同的复印件,
以证明投标人满足招标业绩要求,否则其投标文件无效。
5
项目经理资格:投标人选派的项目经理应为建筑或市政公用工程二级及以上注册建造师
资格,具有丰富的相关专业技术知识、管理经验和责任心,项目经理须是承包人组织机构
的正式成员。投标人应承诺,一旦中标,项目经理更换须征得招标人的同意。投标人须随
投标文件提供项目经理的相关资料,包括但不限于:学历、职称、相关证书、业绩证明、
简历等,否则其投标文件无效。
6
其他要求:
(1)
在近 3 年内不得存在重大安全事故,或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故,
或在近 1 年内不得存在较大安全事故;近 1 年内在所属项目不
得存在人身死亡事故的。
(2)
本项目不接受联合体投标。
1
投标人应是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有独立法人资
格的企业。
2
投标人应具有圆满履行合同的能力。
3
投标人应最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为,且没有处于被责令停业,
标段 05:重庆合川
财产被接管、冻结及破产状态。
5
发电有限公司脱硫
4
经营状况良好。
滤布采购
5
投标人应是依法注册的独立的企业法人,具备履行民事责任能力的制造企业,法定代表
人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、全资子公司及其控制公司,都不得在同一
货物招标中同时投标。接受代理商投标,但代理商必须是针对本次项目投标品牌的授权代
理商。必须出具针对本次项目投标的有效委托代理授权书。提供产品所需通关单据、及相
关产品产地及质量证明复印件,原件备查。
1.投标人应为中国境内注册机构,具有独立法人资格。
2.具有完善的质量保证体系。
3.投标产品的性能和质量由投标人对招标人进行保证,严格执行合同条款;同时应提供投
标人的技术支持方(如有)就本项目的标的性能和质量进行保证的文件。
4.为生产厂参加投标必须具有:化工产品生产许可证、危险化学品生产企业安全生产许可
标段 06:白鹤电力
证、危险化学品经营许可证,危险货物道路运输许可证,许可证的经营范围包括:聚合氯
6
年度聚合氯化铝采
化铝。
购
5.产品经销商参加投标必须具有:危险化学品经营许可证,危险货物道路运输许可证。并
提供所经销聚合氯化铝生产厂家的化工产品生产许可证和危险化学品生产企业安全生产许
可证,以上许可证的经营范围包括:聚合氯化铝。
6
财务要求:
1)最近三年内没有发生骗取中标和严重违约等不良行为,在《供
应商不良行为记录表》无不良记录。
序
标段名称
资格要求
号
2)不接受代理投标。
7
信誉要求:具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结,
破产状态。
8
其他要求:本项目不接受联合体投标。
1
投标人必须是一个依中国的法律设立,并在中国正式注册,具有法人地位,且为一般纳
税人资格的公司(企业)。
标段 07:
2 投标人单位营业执照经营范围必须包含电力设备系统或电气设备或电力自动控制系统或
重庆合川发电
输配电控制设备的开发、生产制造(提供营业执照复印件)。
7
有限公司一、二期
3 投标人在国内有不少于 10 台套的设计和制造相量测量系统装置的业绩,且有满足西南
PMU 更换改造项
调{2018}70 号文件要求的改造业绩并成功运行,提供合同复印件及应用证明。
目
4 投标人应具备良好的财务状况,具有足够的流动资金来承担本项目。投标人应提交最近
三年会计年度的财务报表。
5
本次招标不接受联合体形式报价。
1
投标人应具有独立法人资格,具有国家工商部门许可的营业执照,税务登记证等等,并
且证件在有效期内。
2
投标人提供近三年在 2*300MW 机组及以上燃煤发电厂全厂水平衡试验项目业绩 5 个以
标段 08:重庆合川
上,提供用户证明及合同复印件、原件备查。
3
参加测试工作的须为从事多年水平衡测试工作的、经验丰富的人员,并提供人员学历、
8
发电有限公司全厂
资历、职称等构成情况,特殊工种人员须附资质证书。
水平衡试验项目
4
投标人应有足够的、经检验合格的仪器用于现场检验和检测。
5
投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态、资产未被接
管,和冻结;不存在尚未了结的重大诉讼案件;投标人无行贿犯罪违法行为。
6
不接收联合体投标。
4.招标文件的获取
招标文件发售时间
2019 年:11 月 26 日至 2019 年 12 月 2 日(法定节假日除外),上午 9:00~11:30,下午13:30~17:00。
备注:如未按本公告要求成功办理注册登记手续,导致未成功购买招标文件不能参与投标的我们概不负责!公告查询以电力招标采购网(www.dlztb.com)为准!本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜,并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等!为保证您能够顺利投标,具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人:王 清
电话:010-52883525 14701403525
手机:18810099894,18010029459
微信号:清秋 18810099894
QQ:2354340029(添加备注:单位名称+联系人+手机号)
邮箱:wangqing291723@163.com
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台,经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号:010202008042900014)我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站,13年的专业服务,成就行业领导品牌