群力新城小区外墙保温维修工程入围单位选定-招标公告
(招标编号：HTCL-205060)
招标项目所在地区：黑龙江省
一、招标条件
本群力新城小区外墙保温维修工程入围单位选定（招标项目编号：HTCL-205060），已由项目审批/核准/备案机关批准，项目资金来源为/， 本项目已具备招标条件，现进行公开招标。
二、项目概况和招标范围
项目规模：300万元 。
招标内容与范围：本招标项目划分为标段1 个标段，本次招标为其中的：
001 第1包
三、投标人资格要求
001 第1包：
3.1.投标人须具备建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包壹级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力； 本项目不允许联合体投标。
3.2投标人拟派的项目经理应具备建筑工程专业壹级注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；
3.3项目管理机构人员最低配备要求：施工员1人、安全员1人、质量员1人。
3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
3.5资格审查方式：本工程采用资格后审方式,主要资格审查标准、内容等详见招标文件，只有资格审查合格的投标申请人才有可能被授予合同。
3.6投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内如有行贿犯罪行为（（近三年是指本公告发布之日起前三年至投标截止时间内，本次招标所称行贿犯罪行为是指各级人民法院判决书中（以中国裁判文书网公布的为准）有判决投标人或其法定代表人或拟委任的
四、招标文件的获取
获取时间：2020年08月11日09时00分00秒---2020年08月17日16时00分00秒
五、投标文件的递交
递交截止时间：2020年09月02日09时00分00秒
六、开标时间及地点
开标时间：2020年09月02日09时00分00秒
开标地点及方式：/
七、其他公告内容
项目概况与招标范围
2.1项目
2.2建设 2.4质量标准：合格； 2.5计划工期：总工期60日历天 2.6入围家数：3家 招标文件的获取 4.1 4.2招标文件每套售价500元，平台服务费200元，CA企业证书平台收费标准：首年400元，售后不退。 4.3下载者 平台注册成功后， 4.4下载者须通过平台填写“购标申请”，并上传公告要求提供的资料，否则购买操作无法完成。 4.5下载者需要发票的，须通过平台填写“开票申请”；招标文件费用由招标代理机构出具，自行下载电子发票；平台下载服务费、由“中招联合信息股份 ”出具增值税电子普通发票，可登录平台自行下载。 4.6平台统一服务热线：010-86397110，(工作日9:00-12:00，13:30-17:00)，平台将确保下载者的购买信息在开标前对平台公司有关工作人员保密；如下载者主动与平台公司工作人员联系咨询事宜，则视为下载者主动放弃信息保密的权利，平台公司将不承担任何责任。 4.7投标人可通过pan.baidu.com/s/1Pz9V7-LRlW7G66ngt0D_5w，提取码afe0，获取投标人投标操作手册。 4.8潜在投标人在获取招标文件时需上传以下材料（复印件需加盖公章）： （1）法定代表人身份证明、授权委托书； （2）委托代理人身份证； （3）营业执照； （4）资质证书； （5）项目经理注册证书及安全生产考核合格证书。 潜在投标人应对所提供材料的合法性、真实性、完整性负责。 投标文件的递交 5.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间)为2020年9月2日9时00分，地点为黑龙江省招标 （哈尔滨市香坊区六顺街167号）二楼会议室。 5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 备注：非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后登录网站会员区可查看招标公告、招名方式或下载报名表格等详细内容！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准。 咨询联系人：李工
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285
邮箱：1211306049@qq.com
来源：中国电力招标采购网 编辑：365trade.co
- 10-13国家电投集团四川公司天府新区办公楼装修及信息化项目二次招标公告
- 10-13中国电力国际发展有限公司二〇二〇年管理类咨询和服务招标（中国电力外派员工薪酬福利和绩效体系优化咨询项目）招标公告
- 10-13国家电力投资集团有限公司二〇二〇年度第五十四批集中招标（中国重燃重型燃气轮机试验电站工程#3试验机组余热锅炉）招标公告
- 10-13内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司20202021年度石油焦运输招标公告
- 10-13国家电投揭东燃气热电项目第五批辅机和办公楼信息化建设集中招标公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百批招标（国家电投白音华坑口电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程第三批辅机设备）招标公告
- 10-13国家电投白音华项目循环水管道管件集中招标
- 10-13中国核工业二三建设有限公司总部安全生产远程监控系统项目招标公告
- 10-13国家电投集团铝电投资有限公司二〇二〇年度第二十批集中招标公告
- 10-13中国电力国际发展有限公司二〇二〇年第十二批建设工程集中招标第二次公告
- 10-13国家电投氢能科技发展有限公司2020年第六批集中招标公告
- 10-13国家电投集团江苏电力有限公司2020年第五十五批集中招标（国家电投泗洪发电项目（天岗湖区域）渔业养殖招标）招标二次公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零二批招标（国家电投白音华坑口电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程活化给煤机）招标公告
- 10-13国家电投集团江苏电力有限公司2020年第三十五批集中招标（国家电投集团协鑫滨海发电有限公司#1、2号锅炉空预器防雨棚改造）招标三次公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零一批招标(中电投电力工程有限公司大数据中心机房建设项目、2020年度办公电脑采购项目、各项目部后勤物业总包服务)招标公告
- 10-13山东电力工程咨询院有限公司国家电投山东半岛南3号海上风电总承包工程海缆监测系统招标公告
- 10-13国核电力规划设计研究院有限公司海工技术支持及联合设计项目第二次招标公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零三批招标(中电投黄龙县崾崄二期风电场工程D标段（水土保持）施工)招标公告
- 10-13国家电投集团四川公司天府新区办公楼装修及信息化项目二次招标公告
- 10-13中国电力国际发展有限公司二〇二〇年管理类咨询和服务招标（中国电力外派员工薪酬福利和绩效体系优化咨询项目）招标公告
- 10-13国家电力投资集团有限公司二〇二〇年度第五十四批集中招标（中国重燃重型燃气轮机试验电站工程#3试验机组余热锅炉）招标公告
- 10-13内蒙古霍煤通顺碳素有限责任公司20202021年度石油焦运输招标公告
- 10-13国家电投揭东燃气热电项目第五批辅机和办公楼信息化建设集中招标公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百批招标（国家电投白音华坑口电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程第三批辅机设备）招标公告
- 10-13国家电投白音华项目循环水管道管件集中招标
- 10-13中国核工业二三建设有限公司总部安全生产远程监控系统项目招标公告
- 10-13国家电投集团铝电投资有限公司二〇二〇年度第二十批集中招标公告
- 10-13中国电力国际发展有限公司二〇二〇年第十二批建设工程集中招标第二次公告
- 10-13国家电投氢能科技发展有限公司2020年第六批集中招标公告
- 10-13国家电投集团江苏电力有限公司2020年第五十五批集中招标（国家电投泗洪发电项目（天岗湖区域）渔业养殖招标）招标二次公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零二批招标（国家电投白音华坑口电厂2×66万千瓦超超临界机组新建工程活化给煤机）招标公告
- 10-13国家电投集团江苏电力有限公司2020年第三十五批集中招标（国家电投集团协鑫滨海发电有限公司#1、2号锅炉空预器防雨棚改造）招标三次公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零一批招标(中电投电力工程有限公司大数据中心机房建设项目、2020年度办公电脑采购项目、各项目部后勤物业总包服务)招标公告
- 10-13山东电力工程咨询院有限公司国家电投山东半岛南3号海上风电总承包工程海缆监测系统招标公告
- 10-13国核电力规划设计研究院有限公司海工技术支持及联合设计项目第二次招标公告
- 10-13中电投电力工程有限公司2020年度第一百零三批招标(中电投黄龙县崾崄二期风电场工程D标段（水土保持）施工)招标公告
