乐至县人民法院审判法庭装修项目

项目名称

项目所在地

乐至县人民法院审判法庭装修项目

乐至县童家镇黄岭铺村 4、5 组

发包人名称

发包人地址

发包人电话

乐至县人民法院

四川省资阳市乐至县天池镇迎宾大道 170 号

028-23355053

承包人名称

承包人地址

承包人电话

四川省通信产业服务有限公司

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路186号高新国际广场E座

028-85130600

四川通信科研规划设计有限责任公司

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天韵路186号高新国际广场E座5、6楼

028-85935265

签约合同价（元）

签约合同价（其他价格形式）

38,041,000.00

无

签订合同日期（施工、监理适用）

计划开工日期

计划交工日期

计划竣工日期

20220528

20220531

无

无

签订合同日期（勘察、设计、货物适用）

计划开始日期

计划完成日期

无

无

20221231

承包人承担的工作

质量要求

包括本阶段设计：施工图设计、设计技术规范书、施工图预算编制、施工图审查全过程配合及施工阶段的配合服务等；施工：施工直至竣工验收合格，试运行及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作。包括但不限于土建改造（含给排水改造）、消防改造、暖通系统（含中央空调系统和新风系统）、电梯、审判庭及审判业务用房精装修、信息化建设、档案库、文化建设等工程的设计和施工，以及设备、材料的采购、安装和调试（不包括办公家具购置）；根据招标人的要求，在原初步设计的基础上对所有工程进行深化设计；对总承包项目的安全、工期、造价全面管控和 EPC 总承包各阶段的报建、审查、审批、核准、办证、备案等的相关手续配合办理及必要的安全评估和检查、综合调试、竣工图审核、试运行考核、竣工验收、质量保修等直至满足招标人要求交付招标人接受使用和缺陷期阶段的所有工作。

设计质量标准：符合国家现行设计规范标准；施工质量标准：符合国家现行有关工程施工验收规范合格标准

承包人项目经理（施工适用）

证件及证号

技术负责人（项目总工）

证件及证号

朱鹏&&

二级建造师注册证书； 川251151606400

李光韬

一级建造师注册证书；川1512017201834703

承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）

证件及证号

无

无

项目描述

&

备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）

第一中标候选人

承包人名称

承包人地址

承包人电话

甲公司

……

……

乙公司

……

……

丙公司

……

……