2.项目概况与招标范围
2.1建设地点：江苏省扬州市宝应县夏集镇。
2.2建设规模：34164.5m2。（涉及夏集镇双塘、双琚、苏雅、蒋庄、夏集 5 个村）
2.3计划工期：自合同签订之日起 30 日历天内完工。
2.4招标范围：宝应风力发电项目占用的宝应县夏集镇道路修复施工，合计34164.5m2（本次修复道路位于夏集镇 5 个村，原混凝土道路为不连续损坏，道路施工需根据道路损坏情况分段进行）。
（1）水泥道路修复施工包括并不限于：原有路面清除、转运及破碎混凝土垃圾后续处理、石屑垫层、混凝土路面、路肩、挡墙、排水、警示牌、标识牌等。
（2）临时工程：施工电源、施工水源、通信、弃土场等由承包人负责落实。
（3）施工中要设置必要的安全措施，设置警示，安全文明施工。
（4）承包人在施工过程中超越发包人划定的道路或临时场地边界所造成的所有压耕地、青苗损坏、农用设施损坏及其他设施损坏等均由承包人负责赔偿。
（5）承包人在开工前充分向发包人了解施工区域内的地下设施分布，必要时采取保护措施，否则在施工中造成地下设施损坏由承包人负责赔偿。
（6）配合其他单位的施工。
（7）承包人自行协调施工期各类政处矛盾，对产生的所有费用自主承担。
（8）水泥道路恢复后的验收由镇政府和各村组织，并满足镇政府验收标准。
（9）承包人在本标段施工期间，应按发包人制定的环境保护实施方案，对施工场地进行保护和及时修复，符合环境保护的要求。
（10）2021 年镇政府计划对双双路原有道路路面（长 4782 米，原路宽 3.5 米）拓宽至 6 米，承包人对接并配合政府修建，同时保证道路整体验收合格。
3.投标人的资格要求
3.1投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2投标人必须具有市政公用工程施工总承包三级及以上资质。
3.3投标人拟派项目经理须具备房建或市政工程专业二级注册建造师及以上资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B 证）。
3.4本次招标不接受联合体投标。
3.5投标人不得有以下情况，否则其投标作无效处理：
a)被列入公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
b)对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”或安全生产不良记录“黑名单”的
c)采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的， 责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
d)被法院列为失信被执行人或终结本次执行案件的被执行人，且未被撤销的；
e)信用中国官网被列入失信惩戒名单的或被列入重大税收违法案件当事人名单的；
f)供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
g)在国家企业信用信息公示系统被列入严重违法失信企业名单的；
h)财务账户以及主要资产被冻结、查封的
i)无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
j)为他人提供担保 的，且担保金额超过净资产总额的（查询网址： 当地企业信息网）；
k)被法院列为被执行人，且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的；
4.招标文件的获取
获取招标文件的时间：凡有意参加投标者，请于 2021 年 2 月 2 日 9 时至2021 年 2 月 18 日 17 时（北京时间，下同），登录下载电子招标文件
备注：公告查询以电力招标采购网www.dlztb.com为准！本网站为经营性收费网站。您的权限不能浏览详细内容,非正式会员请联系办理会员入网注册事宜，并缴费成为正式会员后方可下载详细的招标公告、报名表格等！为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程以公告详细内容为准
联系人：王 清
电话：010-53310586
手机：18810099894 18010029459
微信号：清秋 18810099894
QQ:2354340029(添加备注：单位名称+联系人+手机号）
邮箱：wangqing291723@163.com
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌