【风机基础施工-2022年大唐黑龙江发电 大唐海林风力发电 (二次)】招标公告
风机基础施工-2022 年1 月大唐黑龙江发电 大唐海林风力发电 （二次）
（招标编号：CWEME-202201LJXNY-S001）
招标公告
1. 招标条件
本招标项目大唐海林威虎山风电场一期工程已由黑龙江省发展和改革委员会以《关于黑龙江省海林威
虎山风电规划区虎峰岭风电场工程项目核准的批复》黑发改能源﹝2006﹞1135 号批准建设，项目业主为大
唐海林风力发电 ，建设资金来自银行贷款及企业自筹，出资比例为7：3， 项目已具备招标条件，现对该项目的风机基础施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设
2.2 建设规模：总装机规模45MW，已投产3 台1500KW 风力发电机组，本期续建27 台1500KW 风力发
电机组。
2.3 计划工期：
2022 年03 月01 日至2022 年08 月30 日，183 日历天，完成全部风机基础、箱变基础施工。
2.4 招标范围：风机基础（含风机基础、箱变基础、防雷接地）等。
2.5 投标人自行建立2 个满足风机基础施工要求的搅拌站（1 用1 备）。
2.6 鉴于目前新冠疫情情况影响，投标人应综合考虑本标段受新冠疫情带来的风险，投标报价中应包
含全过程疫情防控相关所有费用，发包人不再因疫情防控产生的费用对承包人予以补偿。承包单位人员进
场前必须按项目所在政府防疫要求落实各项防控措施后方可进场。
2.7 鉴于项目所在地为高山林地，投标人应综合考虑项目实际情况，施工全过程严格落实林业防火、
森林生态保护要求，投标人应综合考虑本标段受林业防火要求带来的风险，投标报价中应包含全过程施工
防火、森林生态保护相关所有费用，发包人不再因施工防火或林业防火、森林生态保护要求产生的费用对
承包人予以补偿。承包单位人员进场前必须按项目所在地林业相关单位要求落实各项防控措施后方可进场。
2.8 鉴于本标段基础开挖计划工期为冬季，风机基础开挖后应预留200mm 至300mm 保护层，并做好基
坑质量、安全防护措施，投标人应结合现场实际情况自行考虑为完成基础开挖及越冬工序衔接所需采取的
全部冬季施工措施及有关费用，报价应包含在综合单价内，招标人不再因冬季施工调整费用。
2.9 投标人自行勘查、考虑弃方位置，弃方需满足水保、环保、林业要求，费用含在报价中。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2.1 投标人必须具有建筑工程施工总承包一级及以上（含甲、乙两级）或
及以上资质（含甲、乙两级）；近5 年须具有2 个及以上49.5MW 及以上风机基础施工或风电工程施工总
承包投运业绩（应附合同协议书、工程移交证书或工程竣工验收证书），并在人员、设备、资金等方面具
有相应的施工能力。
3.2.2 投标人拟派项目经理须具备有效期内的二级
全生产考核合格证书（B 证），且在合同实施阶段未担任其他在建工程项目经理职务，拟派项目经理具有
从事项目管理工作经历并担任1 个及以上49.5MW 及以上风机基础施工或风电工程施工总承包投运业绩（应
附可证明项目经理业绩的合同协议书（可附项目经理任命书）、工程移交证书或工程竣工验收证书）的项
目经理。
3.3 财务要求：近三年每年净资产大于0。
3.4 否决项包括供应商的以下情形：
3.4.1 被列入集团公司禁止合作名单范围内的（包括被列入黑名单、停止采购和停止授标名单的）；
3.4.2 对于施工和服务采购，近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合惩戒“黑名单”
或安全生产不良记录“黑名单”的（查询网址为： /fw/cxfw/xycx/）；
3.4.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等，在近三年内发生过较大及以上责任事故的，责任事故
等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》；
3.4.4 被法院列为失信被执行人（查询网址为： /shixin/）或终结本次执
行案件的被执行人（查询网址为： /zhongben/），且未被撤销的；
3.4.5 在信用中国官网（查询网址： /）被列入失信惩戒名单的或被
列入重大税收违法案件当事人名单的；
3.4.6 供应商、供应商的法定代表人、
/）被列入黑名单的，或者被列入失信联合惩戒名单的，或者在企业诚信中有
不良记录的，或者在个人诚信有不良记录的；
3.4.7 在国家企业信用信息公示系统（查询网址： /）被列入严重违法失信企
业名单的；
3.4.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址： /)；
3.4.9.无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的（信息核实网站见
附件，仅供参考，包括但不限于其中列举的网站及资质）；
3.4.10 为他人提供担保的， 且担保金额超过净资产总额的（ 查询网址：
/，当地企业信息网）；
3.4.11 被法院列为被执行人（查询网址： /zhixing/），且不能提供已经
履行完毕相应生效判决确定的义务的； （ 被法院列为被执行人（ 查询网址：
/zhixing/），招标人认为可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕
相应生效判决确定的义务的。）
3.4.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的；
3.4.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.5 本项目最高投标限价1868 万元人民币，超过此限价的投标将被否决。
3.6 本次招标不接受联合体投标。
3.7 本次招标采用资格后审方式，开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查，资格条件没有达到
招标文件规定要求，评标委员会将否决其投标。
4.
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw