江苏苏州常熟市教育局直属学校大中型校舍维修工程石梅小学教学楼护栏维修...

常熟市建设工程发包公告（竞争性）

1.招标条件：

本石梅小学教学楼护栏维修工程已由常熟市发展和改革委员会批准建设，建设单位为常熟市教育局，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100％国有资金，常熟市石梅小学（招标人）委托常熟市双正建设工程造价咨询有限公司（招标代理单位）具体负责本工程的竞争性发包事宜。工程已具备竞争性发包条件，现对该工程的施工进行竞争性发包，邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）参加竞争性报价。

2.工程概况与竞争性发包范围及方式：

2.1工程地点：常熟市石梅小学校园内

2.2工程规模：更换原有室外型钢栏杆235米。

2.3计划开工时间：2017年07月08日，工期：20日历天。

2.4工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

2.5本工程竞争性发包范围如下：

2.6竞争性发包方式：询价。

3.申请人应当具备的主要资格条件：

3.1凡具备下列资格条件的申请人均可参加报名，企业允许报名标段数：1个，注册建造师允许报名标段数： 1 个。

3.1.1企业具有独立订立合同的能力；

3.1.2企业及项目负责人应具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具体详见本公告第2.5款；

3.1.3企业具备安全生产条件，已取得安全生产许可证；

3.1.4拟承接本工程的项目负责人必须满足下列条件之一：
           a、项目负责人是非变更后无在建工程的；
           b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月，或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；
           c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况；

3.1.5 拟承接本工程的项目负责人已取得安全生产考核合格证。

4.竞争性发包网上资格审查：

4.1请申请人于2017年06月20日上午8:30至2017年06月21日下午4:00（北京时间，下同）内持企业CA进入“常熟市公共资源交易平台（http://58.210.182.194:88/changshuTPBidder/login.aspx）”的“施工企业”点击“竞争性发包申请”，进行网上资格审查。

 5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：

 5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：
   5.1 本竞争性发包工程将在通过网上资格审查的申请人中，选定5家竞争报价人，其中由发包人直接选定2家，其余3家由发包人抽签选定，2017年06月22日上午9:00在常熟市公共资源交易中心（常熟市海虞北路48号行政服务中心三楼）73号窗口抽签。
   5.2 请竞争报价人使用“常熟市公共资源交易平台”“（http://58.210.182.194:88/changshuTPBidder/login.aspx）”的“施工单位”在“招标文件领取”菜单中下载竞争性发包文件（招标文件，下同）。

5.3 竞争报价人或者其他利害关系人对竞争性发包文件有异议的，应当在递交竞争性报价文件截止时间4日前提出，请于2017年06月20日上午08:30至2017年06月23日下午16:00 的时间内通过“常熟市公共资源交易平台”提疑。
  5.4 竞争性报价人应在竞争性报价文件递交截止时间前在“常熟市公共资源交易平台”的“答疑文件领取”菜单中随时查看有关该工程竞争性发包文件的答疑内容（即招标文件答疑内容）。否则，由此引起的投标损失自负。
6. 竞争性报价文件的递交：
   6.1 竞争性报价文件递交截止时间（若有答疑，以竞争性报价文件答疑文件为准）：2017年07月03日上午9:00

6.2 竞争性报价是指使用“常熟市公共资源交易平台”中的投标工具在投标截止时间前完成投标文件的上传，
   6.3 逾期上传的竞争性报价文件，招标人不予受理。

7. 一般说明：
  7.1 企业可以使用CA通过“常熟市公共资源交易平台”的“施工单位”中“招标文件领取”菜单预览竞争性发包文件，了解本工程招标信息。
  7.2 因采用电子化招投标，各类企业、人员等信息均以“常熟市公共资源交易中心综合管理平台”中登记的信息为准。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
  7.3 为保证企业正常参与，企业应在“常熟市公共资源交易中心综合管理平台”中及时更新各类企业、人员信息[包括营业执照副本（含其年检）、资质证书副本（含其年检）、安全生产许可证副本 （含其年检）、项目负责人证书（指建造师证等）（含其年检）、项目负责人安全B类证书（含其年检）、申请人及项目负责人业绩（类似工程、文明工地、优质奖项） （如有需要）]。具体要求参见《关于开展工程建设类、采购交易类公共资源交易主体信用信息申报工作的通知》。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
  7.4 咨询电话：申请及制作电子签章CA锁咨询电话：0512-52822187。
  8. 其他说明：
   8.1本招标文件由招标人及招标代理机构负责解释，若在招投标过程中发生争议，由招投标双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：(1)提交评标委员会裁定；（2）提交苏州市仲裁委员会仲裁；（3）依法向人民法院起诉。
   8.2拟中标人须根据常熟市住建局相关文件要求办理企业及投标人员核验，若拟中标人未能通过核验备案的，将被取消中标资格。（采用预选承包商名录的无需进行核验）

8.3企业必须在《苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录（2017年度）》或《苏州市政府投资建筑工程预选承包商常熟补充名录(2017年度）》中，类别和组别：建筑装饰类-Ⅰ组、Ⅱ组、Ⅲ组。

9. 联系方式：

10. 本公告发布日期为： 2017年06月20日  至 2017年06月21日

常熟市建设工程发包公告（竞争性）

1.招标条件：

本石梅小学教学楼护栏维修工程已由常熟市发展和改革委员会批准建设，建设单位为常熟市教育局，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100％国有资金，常熟市石梅小学（招标人）委托常熟市双正建设工程造价咨询有限公司（招标代理单位）具体负责本工程的竞争性发包事宜。工程已具备竞争性发包条件，现对该工程的施工进行竞争性发包，邀请有兴趣的潜在投标人（以下简称申请人）参加竞争性报价。

2.工程概况与竞争性发包范围及方式：

2.1工程地点：常熟市石梅小学校园内

2.2工程规模：更换原有室外型钢栏杆235米。

2.3计划开工时间：2017年07月08日，工期：20日历天。

2.4工程质量要求符合《工程施工质量验收规范》标准。

2.5本工程竞争性发包范围如下：

2.6竞争性发包方式：询价。

3.申请人应当具备的主要资格条件：

3.1凡具备下列资格条件的申请人均可参加报名，企业允许报名标段数：1个，注册建造师允许报名标段数： 1 个。

3.1.1企业具有独立订立合同的能力；

3.1.2企业及项目负责人应具备建设行政主管部门核发的相应资质等级，具体详见本公告第2.5款；

3.1.3企业具备安全生产条件，已取得安全生产许可证；

3.1.4拟承接本工程的项目负责人必须满足下列条件之一：
           a、项目负责人是非变更后无在建工程的；
           b、项目负责人是变更后无在建工程的，并且原合同工期已满且变更备案之日起已满6个月，或者因非承包方原因致使工程项目停工超过120天且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；
           c、项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况；

3.1.5 拟承接本工程的项目负责人已取得安全生产考核合格证。

4.竞争性发包网上资格审查：

4.1请申请人于2017年06月20日上午8:30至2017年06月21日下午4:00（北京时间，下同）内持企业CA进入“常熟市公共资源交易平台（http://58.210.182.194:88/changshuTPBidder/login.aspx）”的“施工企业”点击“竞争性发包申请”，进行网上资格审查。

 5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：

 5. 竞争报价人（投标人，下同）的选定及竞争性发包文件的获取：
   5.1 本竞争性发包工程将在通过网上资格审查的申请人中，选定5家竞争报价人，其中由发包人直接选定2家，其余3家由发包人抽签选定，2017年06月22日上午9:00在常熟市公共资源交易中心（常熟市海虞北路48号行政服务中心三楼）73号窗口抽签。
   5.2 请竞争报价人使用“常熟市公共资源交易平台”“（http://58.210.182.194:88/changshuTPBidder/login.aspx）”的“施工单位”在“招标文件领取”菜单中下载竞争性发包文件（招标文件，下同）。

5.3 竞争报价人或者其他利害关系人对竞争性发包文件有异议的，应当在递交竞争性报价文件截止时间4日前提出，请于2017年06月20日上午08:30至2017年06月23日下午16:00 的时间内通过“常熟市公共资源交易平台”提疑。
  5.4 竞争性报价人应在竞争性报价文件递交截止时间前在“常熟市公共资源交易平台”的“答疑文件领取”菜单中随时查看有关该工程竞争性发包文件的答疑内容（即招标文件答疑内容）。否则，由此引起的投标损失自负。
6. 竞争性报价文件的递交：
   6.1 竞争性报价文件递交截止时间（若有答疑，以竞争性报价文件答疑文件为准）：2017年07月03日上午9:00

6.2 竞争性报价是指使用“常熟市公共资源交易平台”中的投标工具在投标截止时间前完成投标文件的上传，
   6.3 逾期上传的竞争性报价文件，招标人不予受理。

7. 一般说明：
  7.1 企业可以使用CA通过“常熟市公共资源交易平台”的“施工单位”中“招标文件领取”菜单预览竞争性发包文件，了解本工程招标信息。
  7.2 因采用电子化招投标，各类企业、人员等信息均以“常熟市公共资源交易中心综合管理平台”中登记的信息为准。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
  7.3 为保证企业正常参与，企业应在“常熟市公共资源交易中心综合管理平台”中及时更新各类企业、人员信息[包括营业执照副本（含其年检）、资质证书副本（含其年检）、安全生产许可证副本 （含其年检）、项目负责人证书（指建造师证等）（含其年检）、项目负责人安全B类证书（含其年检）、申请人及项目负责人业绩（类似工程、文明工地、优质奖项） （如有需要）]。具体要求参见《关于开展工程建设类、采购交易类公共资源交易主体信用信息申报工作的通知》。如因信息未及时更新，造成的后果由企业自行承担。
  7.4 咨询电话：申请及制作电子签章CA锁咨询电话：0512-52822187。
  8. 其他说明：
   8.1本招标文件由招标人及招标代理机构负责解释，若在招投标过程中发生争议，由招投标双方当事人协商解决，协商不成的按下列方式解决：(1)提交评标委员会裁定；（2）提交苏州市仲裁委员会仲裁；（3）依法向人民法院起诉。
   8.2拟中标人须根据常熟市住建局相关文件要求办理企业及投标人员核验，若拟中标人未能通过核验备案的，将被取消中标资格。（采用预选承包商名录的无需进行核验）

8.3企业必须在《苏州市政府投资建筑工程预选承包商名录（2017年度）》或《苏州市政府投资建筑工程预选承包商常熟补充名录(2017年度）》中，类别和组别：建筑装饰类-Ⅰ组、Ⅱ组、Ⅲ组。

9. 联系方式：

10. 本公告发布日期为： 2017年06月20日  至 2017年06月21日