[韶关市]韶关市翁源至新丰高速公路施工监理

韶关市翁源至新丰高速公路施工监理招标公告

1．招标条件

韶关市翁源至新丰高速公路项目已由 广东省发展和改革委员会以粤发改交通函[2018]2613号批准建设，项目业主为广东韶新高速公路有限公司，建设资金来自企业自筹及银行贷款。项目已具备招标条件，现对该项目K-1+626.668～K83+701.498段的路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、环境保护及水土保持以及附属区等工程的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理进行公开招标，招标人为广东韶新高速公路有限公司。诚邀具备相应资格条件的监理单位参与本项目的投标，本项目采用资格后审方式。

2．项目概况及招标范围

2.1项目概况与招标范围

2.1.1项目概况：韶关市翁源至新丰高速公路起点设在京港澳高速公路五龙岭隧道以南2.3公里（里程桩 K2000+600）的新江镇新梁屋。路线终点设在惠州市龙门县的蓝田，设蓝田枢纽顺接仁深高速公路惠深方向(施工图桩号K391+064)。 本项目主线全长83.793km，为六车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽33.5m。设特大桥3851.5/3座、大桥11767.5/35座、中桥856/11座，特长隧道11718.5m/2座，长隧道8832/4座，中隧道2067/3座，短隧道325/1座，桥隧比例为47.042%。项目计价土石方1763.5万m3，扣除桥隧平均每公里计价土石方40.9万m3；设有五龙岭（枢纽）、新江、翁城东、官渡、东三（枢纽）、周陂、沙田、梅坑、潘山下（枢纽）、蓝田北、莲塘（枢纽）11处互通立交，设置服务区2处、停车区1处，设养护工区2处、监控分中心1处、管理分中心1处，另增设回龙连接线9.8km，二级公路标准，路基宽度12m。工程估算投资约为125.478亿元，平均每公里造价约1.497亿元。

2.1.2招标范围：包括路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、环境保护及水土保持以及K-1+626.668 ～K83+701.498段附属区等工程（不包含机电工程）的施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理，以及配合发包人交、竣工验收和配合发包人竣工验收前的结算与决算的有关工作。详见设计图纸和工程量清单。

2.1.3监理服务期：JL-1标段和JL-2标段监理服务期限为74个月，包括施工准备阶段监理服务期2个月；施工阶段监理服务期48个月，交工验收与缺陷责任期阶段监理服务期24个月，如施工工期进行了调整，监理工期也相应进行调整。

2.2标段划分：本次施工监理按2个标段进行招标。

3．投标人资格要求

3.1 JL-1标段和JL-2标段投标人应具有交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程专业甲级监理资质；且持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照，具有类似工程施工监理经验，并在监理人员、办公、交通、生活设施、财务、诉讼和履约等方面满足资格条件要求（具体资格审查条件见附件5）。每个投标人在相应资质经营范围内可以参与2个标段的投标，但只能中1个标段。

3.2本项目不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。当单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，或同一母公司的多家子公司参加本次投标时，只有最先参加投标报名的公司才能获得投标资格。

3.4对信用等级为AA的投标人在递交投标文件时应同时按照粤交基[2014]564号文的附件格式要求提交使用信用等级申请承诺书。不提交申请承诺书的，在招标评标信用等级分值取定时，AA级信用等级企业按A级对待，A级信用等级企业按B级对待。

3.5根据《广东省交通运输部关于在交通建设项目招投标中增加行贿犯罪档案查询内容的通知》（粤交基函〔2015〕1556号）的要求，中标单位需向单位所在地人民检察-院申请查询近三年内本单位、法定代表人、总监没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。

4．报名及获取招标文件须知

4.1本项目在建设工程网上交易系统中实行网上报名电子辅助方式招标，不再设投标单位实名报名环节。首次参与建设工程网上交易系统的投标单位在网上报名前，必须持企业相关资料到韶关市公共资源交易中心办事大厅申领CA证书、办理企业入库事宜（详情请查阅韶关市公共资源交易服务平台http://www.sgjyzx.com/【通知公告】《建设工程交易系统投标企业办理CA及企业入库公告》，以及【办事指南】/【资料下载】项中下载《韶关建设工程投标企业网上注册及申请变更操作指南》）。

4.2投标单位在招标公告发布之日起至截止报名时间可登录韶关市公共资源交易服务平台（http://www.sgjyzx.com/）进行报名。

4.3最后中标的投标人、投标人的法定代表人、拟委任的总监理工程师，近三年均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。（需提供近三年无行贿犯罪记录证明原件，行贿犯罪记录查询结果必须来自全国行贿犯罪档案库，且在有效期内。）

4.4投标保证金：投标保证金按单次项目保证金方式实施，通过交易系统获取的投标保证金子账号递交至韶关市公共资源交易中心。

韶关市翁源至新丰高速公路工程施工监理：每标段投标保证金为人民币：20（贰拾）万元，缴纳投标保证金截止时间：2018年3月10日17时30分。

投标保证金的有关说明：

（1）投标企业在报名后并在缴交投标保证金截止时间前（以资金到达所获取的银行子账号时间为准）于系统中申请缴交投标保证金，并打印缴纳投标保证金通知书，从投标企业注册的基本账户将投标保证金金额转账到投标保证金缴纳通知书中指定的投标保证金子账号。非投标企业注册的基本账户缴纳投标保证金无效。

（2）未中标投标企业的投标保证金退还，按法定的评标结果、中标结果公示结束或异议处理结束后三天内分批退还至原转出银行帐号；中标投标企业的投标保证金，系统在收到招标人与中标投标企业所签合同后五天内退还原转出银行帐号。

（3）温馨提醒：投标企业请勿采用EFT系统（eleronicfundstransfersystem即电子支付又称电子资金转账系统)方式缴纳投标保证，如果采用此方式导致网上报名系统无法识别投标保证金缴纳信息，视为未按要求缴纳投标保证金，由此造成后果由投标企业自行承担责任。

4.5获取招标文件的方式：已经在【建设工程网上交易系统】中报名的投标人可直接在系统中获取招标文件等资料。

4.6各投标单位必须在规定的上传电子版投标文件截止时间前（以完整上传完电子版投标文件的时间为准）上传电子版投标文件，逾期系统会拒绝上传；并在规定的递交纸质投标文件时间内递交纸质投标文件，逾期未送达或纸质招标文件未按要求密封的投标文件，招标人不予受理。成功上传电子版投标文件并且招标人受理了纸质投标文件方为投标有效。

5．投标文件的递交及相关事宜

投标单位应在指定的开标室进行网上电子签到，网上电子签到须出示：

(1)法定代表人证明书原件及第二代居民身份证原件（或有法定代表人授权委托人的需提交法定代表人授权委托书及授权委托人第二代居民身份证原件的）；

(2)拟委派担任本工程的总监理工程师第二代居民身份证原件。

电子签到成功后，向招标代理机构递交纸质版投标文件。

6．发布公告的媒介

本次招标公告同时在中国中国电力招标采购网（http://www.dlztb.com）、韶关市人民政府门户网（http://www.shaoguan.gov.cn）、广东省招标投标监管网（http://www.gdzbtb.gov.cn）、韶关市公共资源交易中心（http://www.sgjyzx.com）、民营经济报上发布。如媒体发布公告内容不一致者，以韶关市公共资源交易中心网公告为准。

在规定的报名时间内,网上报名的潜在投标人不足5名时,招标人可在公告媒体广东省招标投标监管网(http://www.gdzbtb.gov.cn)、韶关市公共资源交易服务平台(http://www.sgjyzx.com)、民营经济报上发布延期公告及报名(如公告有资格条件内容的修改,须经主管部门同意),或重新组织招标。

7、有关计划时间安排

8．联系方式

招 标 人：广东韶新高速公路有限公司

地 址：广东省韶关市武江区沐阳东路卓越雅苑5号楼十楼

邮政编码：512000

联 系 人： 吴工

电 话： 0751-8882076

附件1：项目说明

附件2：主要工程数量

附件3：地理位置示意图

附件4：施工工期及监理服务时间

附件5-1～5.7：资格审查要求

附件6：评标办法

以上附件可从韶关市公共资源交易中心网站（http://www.sgjyzx.com）上下载。