1．招标条件
项目业主：见招标文件
立项情况：已立项
项目资金来源：自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2．项目概况与招标范围
2.1 项目概况
项目地点：新昌电厂。
| 序号 | 项目名称 | 进度 |
| 1. | 标段一：赣江新区儒乐湖 2 号能源站土建工程及其配套冷热 水管网工程施工总承包 |
划工期：1.能源站土建及管网完成具备交安 90 日历天；2.交安完成至整体完工 90 日历天。 计划开工日期： 2020 年 7 月 30 日 |
| 2. | 标段二：赣江新区儒乐湖7#/9# 移动能源站主机设备采购 |
见招标文件 |
| 3. | 标段三：赣江新区综合智慧能源项目零星工程施工总承包 | 本工程施工具有临时性、随时性，施工工期较短，承包人必须无条件响应发包人关于进度的要求，按发包人的通知及时进场、及时完工，进场及完工时 间以发包人通知为准。 |
| 序号 | 招标编号 | 标段名称 | 数量 | 招标范围 | 技术规格 | 工 期要求 /交货 期 |
交货地 点 |
文件价格(元) |
| 1. | 2020-QT-JXD L-0000-1-00 19-1 | 标段一：赣江新区儒乐湖2 号能源站土建工程及其配套冷热水管网工程施工总承包 | 1 批 | 儒乐湖新城区域供冷供热项目 2# 能源站用地范围内土建工程及其 配套冷热水管网主要施工范围： 2#能源站土建工程，四层框架结 构，总建筑面积 9400 ㎡，包括但不限于：1、电气设备的基础、桥架埋铁施工，墙体的开孔、电气 专业的防雷接地系统施工；2、暖通工艺系统及暖通空调与防排烟 系统设备的基础、埋铁施工，墙 体的开孔；3、厨房成套设备、电梯、屋顶隔声屏障深化设计采购 和施工、玻璃幕墙含深化设计采 购和施工、生产区办公区室内装 饰装修二次装修深化设计采购和 施工、室外配套设施及绿化工程； 4、主体基础及框架、设备基础、蓄能罐基础及钢结构维护结构、 玻璃幕墙埋铁； 配套二级冷热水管网为主管管径为DN600(500/450/300)，主要以直埋敷设为主，总长度约 2*3.5KM。主要包括但不限于：纵一路、纵二路、石桥路、南坊东路、横三路、横五路等路段(以施工图为准)，主要施工内容为管道安装及管网土建工程、附属设备及安装、探伤检测、相关压力试验与严密性试验、试运行、管 网工程验收等。 |
详见招标文件技术规范书 | 见招标文件 | 电厂 | 3000 |
| 2. | 2020-QT-JXD L-0000-1-00 19-2 | 标段二：赣江新区儒乐湖 7#/9#移动能源站主机设备采购 | 1 批 | 赣江新区儒乐湖新城区域供冷供 热项目 7#/9#移动能源站 12 台风 冷热泵螺杆式冷热水机组(含水 力模块)、1 套自动补水定压装置、 1 台自动清洗水过滤器及1 台激光 智能水处理器等设备采购。共分 两阶段采购(本次招标按第一阶 段采购内容进行报价)。 第一阶段采购 4 台风冷热泵螺杆式冷热水机组(含水力模块)、1 套自动补水定压装置、1 台自动清洗水过滤器及 1 台激光智能水处理器等设备采购。其中，4 台风冷热泵螺杆式冷热水机组(含水力模块)分两批供货： 第一批次 2 台风冷热泵螺杆式冷热水机组(含水力模块)设备合同签订后 45 日具备到货条件，具 体交货时间以甲方通知为准，供 货地点暂定为赣江新区 9#移动能源站施工现场。 第二批次 2 台风冷热泵螺杆式冷 热水机组(含水力模块)设备具 体交货时间以甲方提前45 日通知 为准，单价须保持不变，供货地 点暂定为赣江新区 7#移动能源站 施工现场，视项目负荷增长情况， 投标人按招标人的要求，调整供 货地点，且不改变合同价格。 第二阶段 8 台风冷热泵螺杆式冷 热水机组(含水力模块)采购需 求，依据项目批复情况，及前 4 台质量、安全等达到业主要求技 术标准，且满意度良好时，按业 主要求进行供货，存在不供货的 可能，投标人保持单价不变。 |
详见招标文件技术规范书 | 见招标文件 | 电厂 | 1000 |
| 3 | 2020-QT-JXD L-0000-1-00 19-3 | 标段三：赣江新区综合智慧能源项目零星工程施工总承包 | 1 批 | 本次施工范围为赣江新区儒乐湖新城、中医药科创城综合智慧能源项目零星工程施工总承包，包括但不限于能源站及配套二级循环水管网、一级循环水管网施工等临时或永久零星工程：零星过路套管敷设(套管乙供)、零星供冷供热管道直埋敷设(管道管件甲供，由承包人负责从发包人仓库装运卸至施工地点)、市政路面破除及恢复等。发包人有权根据 工程实际需要调整工程内容。 |
详见招标文件技术规范书 | 见招标文件 | 电厂 | 1000 |
3．投标人资格要求
| 序号 | 标段名称 | 资格条件 |
| 1. | 标段一：赣江新区儒乐湖2 号能源站土建工程及其配套冷热水管网工程施工总承包 | 基本资格条件 1. 财务要求： 经营状况良好，具有良好的资信和信用(以“信用中国” www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台网站查询为准),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 2. 信誉要求： (1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； (2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息 共享平台中列入失信被执行人名单； (3) 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 3.其他要求： (1) 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段，单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 (2) 在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或在近 1 年内不得存在较大安全事故；近 1 年内在 所属项目不得存在人身死亡事故的。 专项资格条件1. 资质要求 具有市政公用工程施工总承包一级及以上资质且具有房屋建筑施工总承包一级及以上资质， 具有有效的安全生产许可证。 2. 业绩要求： 近五年内至少有 1 个单一合同额 3000 万元以上的市政管网工程，以及至少完成一个建筑 面积 10000 ㎡以上的单体建筑工程业绩，以提供 2014 年 6 月—2020 年 6 月的合同复印件为准，复印件应包含上述要求的所有信息，否则视为无效业绩。 3. 项目经理资格： 具备市政工程专业一级建造师资质或房屋建筑专业一级建造师执业资格，且近五年内具有类似工程担任项目副经理及以上岗位业绩。具有有效的安全生产考核合格证书B 类。 4、投标人须通过ISO9001 质量管理体系、ISO1401 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系认证。(以“认证认可业务信息统一查询平台”网站 (http://cx.cnca.cn/rjwcx/web/cert/index)或相关认证机构网站查询为准，且未被列入暂停、撤销状态。 不接受联合体投标 |
| 标段二：赣江新区儒乐湖7#/9#移动能源站主机设备采购 | 一、基本条件 1. 财务要求： 经营状况良好，具有良好的资信和信用(以“信用中国” www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台网站查询为准),没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。 2. 信誉要求： (1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； (2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息 共享平台中列入失信被执行人名单； (3) 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 3.其他要求： (1)应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段，单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 (4)在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或 在近 1 年内不得存在较大安全事故；近 1 年内在国家电投集团公司所属项目不得存在人身死亡事故的。 二、专用资格条件 (1) 资质要求： 是风冷热泵螺杆式冷热水机组生产厂家或授权的代理商 (2) 业绩要求： 投标方近五年内至少具有 2 个风冷热泵螺杆式冷热水机组供货业绩(每个业绩至少包括 2 台机组且单机制冷量不小于 500kW),并成功投运两年以上。以提供 2013 年 4 月至 2018 年 7 月的合同复印件为准，复印件应包括封面页、签字页及上述相关参数要求的所有信息，否则视为无效业绩。 不接受联合体投标 |
|
| 标段三：赣江新区综合智慧能源项目零星工程施工 总承包 |
一、基本条件 1.财务要求： 经营状况良好，具有良好的资信和信用(以“信用中国” www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息共享平台网站查询为准),没有处于被责令停业、 财产被接管、冻结、破产状态；投标资格未被暂停或取消。2.信誉要求： (1) 未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； (2) 未被最高人民法院在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)或各级信用信息 共享平台中列入失信被执行人名单； (3) 在近 3 年内不存在骗取中标、严重违约等因自身的原因而使任何合同被解除的情形。 3. 其他要求： (1) 应具有独立订立合同的法人资格。单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标；对于同一项目中的有相互制约(例如监理和被监理)关系的标段，单位负责人(法定代表人)为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位也不得在同一项目的相应标段投标。 (2) 在近 3 年内不得存在重大安全事故，或在近 3 年内不得存在两次较大安全事故，或 在近 1 年内不得存在较大安全事故；近 1 年内在 所属项目不得存在人身死亡事故的。 二、专用资格条件1. 资质要求 投标人必须具备市政公用工程施工总承包二级及以上资质，必须具有安全生产许可证。2.业绩要求： 投标人近五年内至少具有1 个单一合同额100 万元以上的市政管道施工或集中供冷供热 能源站管道施工业绩，以提供 2014 年 6 月至 2020 年 6 月的合同复印件为准，复印件应包含上述所要求的所有信息，否则视为无效业绩。 3. 项目经理资格： 具有市政工程二级建造师及以上执业资格，作为项目经理完成不少于一个市政管网工作业绩。 4. 不接受联合体投标。 最高投标限价为 200 万 |
4．招标文件的获取
4.1 招标文件发售时间
2020 年 7 月 17 日至 2020 年 7 月 24 日(法定节假日除外)， 9:00～11:30，下午 13:30～17:00。
4.2 备注：投标单位没有在网上注册会员的单位应先点击注册。登录www.dlztb.com会员区后查阅公告，根据会员区招标公告的相应说明获取招标文件！
联系人：马工
咨询电话：010-51957412 ，010-53310966
手 机：18701298819， 13716771570;
传 真：010-51957412
微信:18701298819 (名称+联系人+手机号）
邮箱：1051008819@qq.com
相关附件：附件1.公告.docx
附件2.申请登记表.docx
电力招标采购网由工业和信息化部和北京市工商局等部门批准的专业从事电力系统招标采购和在线贸易的电子商务平台，经营性备案证号(京ICP证070736号,工商注册号：010202008042900014）我公司是唯一获得商标管理局网站名称商标的行业网站，13年的专业服务，成就行业领导品牌。
