1. 招标条件
本招标项目西藏玉曲河扎拉水电站已由西藏自治区发展和改革委员会以藏发改能源
[2020]565 号批准建设,建设资金来自企业自筹,招标人为西藏大唐扎拉水电开发有限公司。
项目已具备招标条件,现对该项目的导流隧洞及左岸边坡处理工程施工进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 建设地点:西藏自治区昌都市左贡县碧土乡扎郎村和林芝市察隅县察瓦龙乡珠拉村。
2.2 工程概况:
扎拉水电站为玉曲河干流水电规划下游河段七级开发方案中的第六级,主要开发任务为
发电,并促进地方经济社会发展。采用混合式开发方式,坝址位于左贡县碧土乡扎郎村附近,
厂址位于察隅县察瓦龙乡珠拉村,距左贡县城约 136km,距昌都约 290km,距河口约 83km,
距上游碧土坝址 17km。扎拉坝址控制流域面积 8546km2,多年平均流量 110m3/s,多年平均
径流量 34.8 亿 m3,水库正常蓄水位 2815m,校核洪水位 2816.25m,总库容 914 万 m3,总
装机容量 1015MW(含生态电站 15MW),多年平均发电量 39.46 亿 kW•h(含生态电站电
量 0.86 亿 kW•h),为二等大(2)型工程。
枢纽主要建筑物由挡泄水建筑物、引水隧洞、电站厂房组成。挡水建筑物为混凝土重力
坝,坝顶高程 2820m,坝顶长度 202m,最大坝高 70m。坝身布置泄洪设施,设 1 个表孔、
2 个泄洪冲沙底孔,表孔孔口尺寸为 7m×10m(宽×高),底孔孔口尺寸为 4.5m×6m(宽
×高);溢流坝段左侧设 1 个生态放水孔,孔底高程 2805.00m,孔口尺寸 2m×2.5m(宽×
高);引水隧洞采用两机一洞,断面为圆形,引水线路长约 5.5km;电站厂房为地面式。
2.3 计划工期:2022 年 7 月 31 日至 2023 年 10 月 31 日,共 15 个月。实际开工日期以
监理人下达的开工令为准。工程分步目标工期参见本招标文件第二卷技术部分第 1 章 1.2.3
节。
2.4 招标范围:
1、导流隧洞工程
(1)导流隧洞进出口围堰(含拆除);
(2)导流隧洞进出口开挖及支护;
(3)导流隧洞进水塔混凝土浇筑、闸门等金属结构采购、安装;
(4)导流隧洞洞挖、支护及混凝土衬砌;
2、倾倒变形体治理
(1)QD01 倾倒变形体;
(2)QD02 倾倒变形体;
3、左岸近坝库岸防护及左坝肩高程 2820m 以上开挖支护工程
4、场内公路、桥梁
(1)2#公路(承包人自带设计方案)
(2)6#公路下游段
(3)6#公路上游段路面硬化
(4)1-1#公路
(5)1-2#公路(承包人自带设计方案)
(6)大坝下游临时公路桥(承包人自带设计方案)
5、环境保护
本标段施工期的生产和生活区环境保护工作。
6、水土保持
本标段施工期的生产和生活区水土保持工作。
7、施工期临时安全监测,以及永久安全监测施工配合
8、物探检测施工配合
9、施工辅助设施
本合同工程施工所需的施工测量、现场试验、施工交通、施工供电、施工供水、施工供
风、施工照明、施工通信、砂石料加工系统、混凝土生产系统、综合加工及机械修配厂、仓
库、存料场,以及施工现场办公和生活建筑设施等施工辅助设施。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须具有独立法人资格和有效的安全生产许可证。
3.2 投标人必须具有水利水电工程施工总承包一级资质;
3.2.1 投标人提供近 10 年(2012 年 1 月至今)须具有承担过或正在承担的 1 个大Ⅱ型及 以上水利水电工程的导流洞施工及坝肩施工业绩,并在人员、设备、资金等方面具有相应的 施工能力。业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页等,国外业绩证明需 提供对应的中文译本。
3.2.2 投标人拟派项目经理必须具有高级及以上技术职称,同时具有水利水电工程一级 注册建造师证(满足建办市〔2021〕40 号《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造 师电子注册证书的通知》相关要求)及安全生产考核合格证(B 证);具有从事水利水电项
目管理工作经历并担任过 1 个大Ⅱ型及以上水利水电工程的导流洞工程或坝肩施工的项目
经理业绩。(业绩证明至少包含合同首页、签字盖章页和合同主要内容页,及本业绩与拟派
项目经理的关联性文件等,国外业绩证明需提供对应的中文译本。)
3.2.3 投标人拟派施工安全负责人须具备有效期内的安全生产考核合格证书(C 证)。
3.3 财务要求:近三年每年净资产大于 0。
3.4 本次招标不接受联合体投标。
3.5 投标人不得存在下列情形之一:
3.5.1 被列入大唐集团公司禁止合作名单范围内的(包括被列入黑名单、停止采购和停 止授标名单的);
3.5.2 对于施工和服务采购,近三年内被列入国家应急管理部认定的安全生产失信联合
惩 戒 “ 黑 名 单 ” 或 安 全 生 产 不 良 记 录 “ 黑 名 单 ” 的 ( 查 询 网 址 为 :
https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/);
3.5.3 采购的同类施工、设备物资以及服务等,在近三年内发生过较大及以上责任事故 的,责任事故等级见《生产安全事故报告和调查处理条例》;
3.5.4 被法院列为失信被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)或终结本 次执行案件的被执行人(查询网址为:http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/),且未被撤销的;
3.5.5 在信用中国官网(查询网址:https://www.creditchina.gov.cn/)被列入失信惩戒名单
的或被列入重大税收违法案件当事人名单的;
3.5.6 供应商、供应商的法定代表人、项目负责人在全国建筑市场监管服务平台(查询
网址 http://jzsc.mohurd.gov.cn/)被列入黑名单的,或者被列入失信联合惩戒名单的,或者在
企业诚信中有不良记录的,或者在个人诚信有不良记录的;
3.5.7 在国家企业信用信息公示系统(查询网址:http://www.gsxt.gov.cn/)被列入严重违 法失信企业名单的;
3.5.8 财务账户以及主要资产被冻结、查封的(查询网址:http://wenshu.court.gov.cn/);
3.5.9 无国家或行业协会强制要求的生产、施工、制造以及服务等有效特殊许可的;
3.5.10 为他人提供担保的, 且担保金额超过净资产总额的( 查询网址:
https://www.zhongdengwang.org.cn/,当地企业信息网);
3.5.11 被法院列为被执行人(查询网址:http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/),招标人认为 可能影响本招标项目执行且不能提供已经履行完毕相应生效判决确定的义务的。
3.5.12 未如实陈述有关否决项和/或减分项内容的;
3.5.13 可能导致供应商资格或合同履行能力丧失的其他情形。
3.6 本次招标采用资格后审方式,开标后由评标委员会对投标人的资质进行审查,资格
条件没有达到招标文件规定要求,评标委员会将否决其投标。
4. 招标文件的获取
4.1 获取招标文件的时间及地点:凡有意参加投标者,请于 2022 年 5 月 16 日至 2022年 5 月 30 日 17 时(北京时间,下同),登录下载电子招标文件。