内蒙古能源有限公司2022年第四十二批铝业集中(二)招标公告

1.招标条件
招标人：
项目业主：详见招标范围
立项情况：已立项
项目资金来源：自筹
项目已具备招标条件，现进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
项目地点：内蒙古
项目整体进度：见招标范围
3.招标范围

序号	标段名称	项目单位	招标范围	工期/服务时间/交货期要求	文件价格(元)
01	D42-2霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)羽绒服采购	霍煤鸿骏铝电公司	羽绒服男款3422件、羽绒服女款401件	合同签订生效后60日内到货。	1000
02	D42-3霍煤鸿骏铝电公司物业委托服务	霍煤鸿骏铝电公司	内蒙古霍林郭勒市工业园区内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司厂区、霍林郭勒市滨河路南段电厂公寓、和热木特大街南侧电厂家属楼(第3栋和第1栋一楼)、南区公寓(共3栋)和周转房物业委托服务【详见技术(服务)标准和要求】	服务期限：730日历天	1000
03	D42-4霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司物业委托服务	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	通辽市扎鲁特旗扎哈淖尔煤炭经济开发区内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司扎哈淖尔分公司物业委托服务、铁路专用线环境清理维护服务【详见技术(服务)标准和要求】	服务期限：730日历天	1000
04	D42-5霍煤鸿骏铝公司扎哈淖尔分公司铸造分厂、钢爪修理间东侧停车场及东南侧道路维修	霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司	①分公司铸造分厂东侧停车场主要内容：铺设沥青砼路面面积9049.6㎡，彩色透水砼人行道面积7763.㎡，停车位划热熔线总长2673m，维修排水沟92米，制作安装LED路灯28盏。具体详见第六章施工方案。 ②分公司钢爪修理间东侧停车场主要内容：铺设沥青砼路面面积8969.5㎡，铺设彩色透水砼人行道面积559.5㎡，停车位划热熔线总长2464m,制作安装LED路灯14盏。具体详见第六章施工方案。③分公司东南侧道路维修主要内容：铺设沥青罩面道路面积5270㎡，新建砂石道路面积2029㎡，填土土方量48500m³，新建1.5米高钢管护栏320m,原有混凝土道路破损部位修补面积488㎡，新建护坡面积7150㎡，门卫动照外网及附属设备，详见招标文件施工图纸附件。	总工期：120日历天。 注：具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。	1000
05	D42-6霍煤鸿骏铝电公司炉渣销售	霍煤鸿骏铝电公司	销售3000吨炉渣(阳极组装分厂中频炉扒渣、拆炉、抛丸清理时产生)，实际销售数量以业主单位检斤单数量为准。	炉渣无包装物，业主单位负责装车、中标单位负责运输。合同生效后，业主单位通知出货时间后5日内，中标单位合理安排运输车辆及时运出。	1000
06	D42-7霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司炭素系统环境影响后评价服务	霍煤鸿骏 铝电公司 扎哈淖尔 分公司	根据《建设项目环境影响后评价管理办法》要求，编制炭素系统环境影响后评价报告，取得专家评审意见以及环保主管部门备案文件。	服务期限：合同签订后1年(365日历天)。	1000
07	D42-8霍煤鸿骏铝公司油水混合物等危险废物处置服务	霍煤鸿骏 铝电公司	2022年委托合规处置危险废物：油水混合物300吨、废电捕焦油1000吨、废弃化学品(毒害类)15.吨、石棉废物9吨。	合同签订生效后，至合同条款履约完毕。	1000
08	D42-9霍煤鸿骏铝电公司废除尘器布袋处置	霍煤鸿骏铝电公司	委托合规处置电解烟气干法净化系统、炭素焙烧净化系统更换产生350吨废除尘器布袋。	合同签订生效后，至合同条款履约完毕。	1000
09	D42-10霍煤鸿骏铝电公司300kA、350kA系列新增电解车间天然气管路	霍煤鸿骏铝电公司	1.主要施工内容：在电解车间厂房外侧架空铺设φ159*4.5天然气主管路(距离地面约10米，已施工图纸为准)，主要安装在300KA电解车间A、D轴线和350KA电解车间E、H轴线外侧，沿电解车间长度方向布置天然气管道，每5台电解槽设置一个燃气节点，每个燃气节点设阀门；300KA每个厂房共计30个用气点，350KA每个厂房共计27个用气点；管路埋地部分管道做防腐处理；挖槽坑土方为一、二类土；围墙基础：长度28m采用MU20页岩实心砖M10水泥砂浆砌筑，做法详见图集15J001的109页编号2等； 以上施工内容，具体详见招标文件施工图纸附件。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动)，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，本工程由投标人与向当地特种设备管理部门办理告知、以及与特种设备检验机构申请安装监督检验、以及图纸要求的无损检测所需要所有费用，故需投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和施工方案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出。2.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。3.当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，公司运距30公里。建筑垃圾与固废物分类装运。4.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。	300kA、350kA系列新增电解车间天然气管路 计划工期：150日历天 注：具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。因本工程点多面广，需承包人多点作业同时施工，施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日，根据天气情况确定)，不计入总工期内。	1000
10	D42-11霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司原料库天车轨道检修平台维修	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	1.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动)，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，故需投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和施工方案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。2.发包人不提供现场临建场地。 3.本项目中标后，签订1个合同。故投标人投标时需设置1套组织机构。(即项目负责人1名，安全员1名，其他管理人员，根据项目需要，发包人或监理人通知承包人配备相关专业人员。)投标人必须保证施工能力、所需设备及人员满足发包人多点作业同时施工的要求。投标人认真考虑拟投入本工程的项目管理人员，一旦投标人中标，除不可抗因素外，否则不予更换项目管理人员。4.投标人报价时需考虑所有材料和清除的垃圾垂直运输措施以及其他综合(安全)措施。5.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。6.当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，分公司运距35公里。建筑垃圾与固废物分 类装运。7.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。	计划工期：120日历天	1000
11	D42-12霍煤鸿骏铝电公司四净化除尘器出口阀检修平台维修	霍煤鸿骏铝电公司	1.净化分厂四净化在除尘器出口阀增加12个检修 平台，保证作业人员安全。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动)，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，故需投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和施工方案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。	计划工期：180日历天 注：具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。因本工程点多面广，需承包人多点作业同时施工，施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日，根据天气情况确定)，不计入总工期内。	1000
12	D42-13霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司400kA系列新增电解车间天然气管路	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	1.主要施工内容：在电解车间厂房外侧架空铺设φ159*4.5天然气主管道(距离地面约8-10米，已施工图纸为准)，主要安装在400KA电解车间A、D轴线外侧，沿电解车间长度方向布置天然气管道，每5台电解槽设置一个燃气节点，每个燃气节点设阀门；400KA每个厂房共计36个用气点；管路埋地部分管道做防腐处理等；2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动)，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，本工程由投标人与向当地特种设备管理部门办理告知、以及与特种设备检验机构申请安装监督检验、以及图纸要求的无损检测所需要所有费用，故需投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和施工方案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出。3.投标人投标时需自行考虑相关措施和费用。4.当天产生的垃圾立即清理，运至政府指定建筑垃圾场，分公司运距35公里。建筑垃圾与固废物分类装运。5.特种作业人员须具备相关资质的管理机构所颁发的证件。特种设备持特种设备作业证，特种作业人员持特种作业操作证。	计划工期：150日历天 注：具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。因本工程点多面广，需承包人多点作业同时施工，施工期间，如发包人原因造成的工期延误，或冬歇期(冬歇期预计12月1日至次年3月31日，根据天气情况确定)，不计入总工期内。	1000
13	D42-14霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司阳极天车轨道维修	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	(1)浇筑区天车轨道及小车轨道维修； (2)导杆放置区天车轨道及小车轨道维修； (3)残极破碎车间天车轨道及小车轨道维修。	合同签订生效后，150天内维修完成(90天内本项目所需备件及材料到达现场并完成开工手续办理，现场维修工期60天)，遇特殊情况经招标方同意后，工期顺延。	1000
14	D42-15霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)消防设施检测服务	霍煤鸿骏铝电公司	内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含扎哈淖尔分公司)消防设施检测及电气消防检测等	服务期限：合同签订生效后服务期为2年； 合同签订生效后，分两年执行，每年接甲方通知后，30天内检测材料到厂并办理完开工手续，入厂后30天内检测完成并出具初检意见，待招标方整改结束，再次检测，直到检测合格；如遇特殊情况，经招标方批准工期顺延。	1000
15	D42-16霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)消防安全评估服务	霍煤鸿骏铝电公司	对内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含扎哈淖尔分公司)消防安全现状进行评估。	服务期限：合同签订生效后服务期为2年。 合同签订生效后，分两年执行，每年接甲方通知后，30天内到厂并办理完开工手续，入厂后30天内初评完成并出具初评意见，待招标方整改结束，再次进行复评，直到合格；如遇特殊情况，经招标方批准工期顺延。	1000
16	D42-17霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)排水系统计量等4项维修	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	①砌筑水计量检查井，更换原有波纹管为钢丝骨架PE复合管；②分公司管道拆除更换维修，检查井维修；③分公司主控楼排管暖气管路维修；④阳极分厂供暖设施进行维修。2.本次招标采用固定总价报价方式(不允许总价浮动)，投标人中标后对整个招标项目实行总价包干。在保证生产安全稳定进行的前提下，按施工图纸和施工方案要求充分考虑可能出现的各种情况，故需投标人综合考虑各种措施和费用，同时对照图纸和施工方案认真核对工程量，如发现工程量清单存在差错、漏项的，必须在对招标文件的澄清、修改或补充的规定时间前向招标人书面提出，招标人经核定后予以澄清，否则视同确认。	(1)供热系统维修、排水系统计量维修计划工期：120日历天 (2)分公司厂区管路、井盖维修、分公司动力分厂暖气维修计划工期：120日历天 注：具体开工时间以发包人或监理人发出的开工通知中载明的开工日期。	1000
17	D42-18霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务	霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司	(1)霍煤鸿骏铝电有限责任公司环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务范围 1)电解烟气干法净化系统8套CEMS设备(型号SCS-900C)、8套氟化氢在线监测设备(型号RB110)。2)示范工程入口8套氟化氢在线监测设备(型号LGA-4100)、4套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)，示范工程出口2套氟化氢在线监测设备(型号LGA- 4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)。 3)10个CEMS小间来电自启动空调运维工作，确保空调稳定运行。 4)净化及电解工况、视频监控系统组成：采集上传8套干法净化系统工况数据，及24套电解多功能天车视频监控系统数据。5)示范工程工况、视频监控系统组成：采集上传2套脱硫治理设施(1#、2#吸收塔)工况数据，及8套视频监控系统数据(4套采样平台视频监控，2套CEMS小间视频监控，2套高空烟囱视频监控)。 (2)扎哈淖尔分公司环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务范围 1)电解烟气净化系统3台CMES在线监测设备(型号SCS-900C)、3台氟化氢在线监测设备(型号RB110)。2)示范工程入口3套氟化氢在线监测设备(型号LGA- 4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)，示范工程出口2套氟化氢在线监测设备(型号LGA- 4100)、2套CEMS在线监测设备(型号CEMS-2000B)。3)炭素分厂2台CMES在线监测设备(型号SCS-900C)台氟化氢在线监测设备(型号LAS-RB110-HF)、2套氮氧化物监测设备(型号ULTRAMAT 23)。 4)7个CEMS小间来电自启动空调运维工作，确保空调稳定运行。 5)净化及电解工况、视频监控系统组成：采集上传3套干法净化系统工况数据，及14套电解多功能天车视频监控系统数据。6)示范工程工况、视频监控系统组成： 采集上传2套脱硫染物治理设施(1#、2#吸收塔)工况数据，及8套视频监控系统数据(4套采样平台视频监控，2套CEMS小间视频监控，2套高空烟囱视频监控)。7)炭素分厂工况、视频监控系统组成： 工况监控设施范围：采集上传14套煅烧布袋除尘系统，2套焙烧烟气净化布袋除尘系统、2套旋风除尘系统、2套电捕焦油系统，8套成型布袋除尘系统、1套电捕焦油器的工况数据。 视频监控范围：煅烧烟囱1个、焙烧烟囱2个、焙烧净烟气平台、焙烧CEMS小间视频监控。 (3)霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含扎哈淖尔分公司)环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务内容 1)按照固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测技术规范(HJ 75-2017)、固定污染源烟气(SO2、NOX、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法(HJ 76-2017)，开展环保在线监测设施运行维护。 2)将工况、视频监控系统数据传输至通辽市生态环境局监控中心，确保工况、视频监控系统设施稳定运行。	服务期限：730日历天	1000
18	D42-19白音华铝电公司厂前区体育场馆及食堂菜窖建设工程项目	白音华铝电公司	白音华铝电公司厂前区体育场馆及食堂菜窖建设工程项目建筑工程、材料采购、装饰装修等全部内容。	计划工期：150 日历天	1000

注：以上为参考参数和数量,具体参数、数量及招标范围以招标文件为准。
刘工  13681557910 
3．投标人资格要求

序号	标段名称	资格要求
01	D42-2霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)羽绒服采购	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司或霍煤鸿骏铝电公司列入供应商不良行为记录名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近36个月内不存在骗取中标的情形。 (2)专项要求： 1)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，服装类销售合同业绩2个 及以上(提供合同复印件及联系方式)； 2)代理商需提供品牌商授权(需提供清晰有效的授权文件)
02	D42-3霍煤鸿骏铝电公司物业委托服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有物业管理(或服务)业绩2个及以上(单项业绩每年不低于200万元，提供合同原件的扫描件、联系人及电话；提供连续两个月及以上的发票扫描件，招标公告发布当天及以后的发票无效)；2)项目负责人1人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址：https://www.mem.gov.cn)；应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料；目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中担任项目负责人，正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含分公司及公寓)物业服务项目除外；不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的项目负责人； 3)专职安全员1人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址：https://www.mem.gov.cn)；专职安全员应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料；目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中担任专职安全员，正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含分公司及公寓)物业服务项目除外；不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍 煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的专职安全员； 4)绿化负责人1人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备查。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料。
03	D42-4霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司物业委托服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有物业管理(或服务)业绩2个及以上(单项业绩每年不低于200万元，提供合同原件的扫描件、联系人及电话；提供连续两个月及以上的发票扫描件，招标公告发布当天及以后的发票无效)；2)项目负责人1人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址：https://www.mem.gov.cn)；项目负责人应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料；目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中担任项目负责人，正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含分公司及公寓)物业服务项目除外；不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的项目负责人； 3)专职安全员1人：提供安全生产知识和管理能力考核合格证扫描件或复印件备查(查询官网网址：https://www.mem.gov.cn)；专职安全员应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料；目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司正在履约的项目中担任专职安全员，正在履约的内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司(含分公司及公寓)物业服务项目除外；不得授权担任国家电投集团内蒙古能源有限公司本批集中招标霍 煤鸿骏铝电公司及分公司其他标段的专职安全员； 4)绿化负责人1人：提供绿化类助理工程师及以上专业技术资格证扫描件或复印件备查。绿化负责人应为投标单位正式员工，提供近6个月内的社保证明材料。
04	D42-5霍煤鸿骏铝公司扎哈淖尔分公司铸造分厂、钢爪修理间东侧停车场及东南侧道路维修	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤 鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件(http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查)；5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近36个月内不存在骗取中标的情形；8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2)具有公路工程施工总承包三级及以上或市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质，提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图； 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，具有透水混凝土地面施工和沥青混凝土路面施工业绩各1个及以上，并提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询； 4)项目经理(1名)：①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业或公路工程专业)，提供证书扫描件以备查询(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)；②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)，提供证书扫描件以备查询；③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理，提供本单位承诺书；④应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料； 5)安全员(1名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)，提供证书扫描件以备查询；②应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料； 6)委托代理人： 提供授权委托书、法定代表人及委托代理人身份证明；
05	D42-6霍煤鸿骏铝电公司炉渣销售	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；3)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 4)投标人提供近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故证明，提供证明材料。5)在近36个月内不存在骗取中标的情形。6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。
06	D42-7霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司炭素系统环境影响后评价服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近36个月内不存在骗取中标的情形；6)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)投标人应具有建设项目环境影响评价资格，同时需具有省级或省级以上CMA认证资质。如投标人不具备CMA认证资质可进行分包，需提供分包人CMA认证资质，并提供合作协议或合同等合作证明； 2)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有编制完成铝冶炼或铝用阳极行业环境影响后评价报告书业绩2个及以上；(提供合同和通过专家评审及 环保部门批复文件的扫描件，否则视为无效业绩，提供联系人及联系电话以备查询)3)项目经理资格：具有环境影响评价工程师职业资格证书，提供本单位项目经理的劳动合同，并提供近6个月内的社保证明材料。
07	D42-8霍煤鸿骏铝公司油水混合物等危险废物处置服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)；3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)油水混合物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含HW09 900-007-09，提供原件扫描件； 2)废电捕焦油处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含HW11 309-001-11，提供原件扫描件； 3)废弃化学品处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含HW49 900-999-49，提供原件扫描件； 4)石棉废物处置项目投标人具有省级及以上生态环保主管部门颁发的有效的危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含HW36 900-030-36，提供原件扫描件；5)具备道路运输经营许可证(含危险废物运输)资质，并提供运输车辆的道路运输证(经营范围含危险货物、危险废物运输)、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求，允许运输专业分包，分包人需具有以上资质要求及营业执照，投标人与分包人签订危险废物委托运输合同，投标时将分 包人资料随投标文件一并提供；6)根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。
08	D42-9霍煤鸿骏铝电公司废除尘器布袋处置	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)投标人具有危险废物经营许可证，核准经营危险废物类别含HW49 900-041-49，提供原件扫描件； 2)具备道路运输经营许可证(含危险废物运输)资质，并提供运输车辆的道路运输证(经营范围含危险货物、危险废物运输)、道路危险货物运输驾驶员、道路危险货物押运员从业资格证件。如投标人不具备上述资质要求，允许运输专业分包，分包人需具有以上资质要求及营业执照，投标人与分包人签订危险废物委托运输合同，投标时将分包人资料随投标文件一并提供；3)投标人具有危险废物处置项目环评报告批复文件，提供原件扫描件；为实现资源综合利用，投标人不得采用填埋方式处置；4)根据危险废物就近处置原则，投标人处置地点限定为内蒙古自治区范围内。
09	D42-10霍煤鸿骏铝电公司300kA、350kA系列新增电解车间天然气管路	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询)； 2)具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质(提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图，查询不到按无效处理)，并具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(工业管道)GC2及以上；(提供资质证书扫描件及全国特种设备公示信息查询平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询不 到按无效处理)。 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有天然气管网安装或天然气管网维修施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询)；4)项目经理资格(1名)： ①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业)，提供证书扫描件以备查询(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料，不大于法定退休年龄； 5)安全员(1名)：①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料，不大于法定退休年龄； 6)投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明；
10	D42-11霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司原料库天车轨道检修平台维修	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证； 2)具有机电工程施工总承包三级或建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质；(提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图，查询不到按无效处理)； 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有钢平台(或钢结构)制作或者钢平台(或钢结构)安装施工业绩2个及以上(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)。 4)项目经理资格(1名)：①具有二级及以上注册建造师证(机电工程专业或建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)；提供注册建造师证件扫描件以备查询，查询不到按无效处理。②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)；提供安全生产考核合格证书扫描件以备查询。 ③应为本单位正式员工，男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的本公司在职员工，提供本单位近6个月的社保证明材料。 5)安全员(1名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)(查询网址：http://rmocse.chinasafety.ac.cn)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)(国家职业资格证书查询网：http://zscx.osta.org.cn)；提供注册安全工程师执业证或证书扫描件以备查询，查询不到按无效处理； ②应为本单位正式员工，男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的本公司在职员工，提供本单位近6个月的社保证明材料；6)投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明；
11	D42-12霍煤鸿骏铝电公司四净化除尘器出口阀检修平台维修	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询)；2)具有建筑工程施工总承包三级或冶金工程施工总承包三级及以上的施工资质；(提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图，查询不到按无效处理)； 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有钢平台制作或者钢结构安装施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询)；4)项目经理资格(1名)：①具有二级及以上注册建造师证(机电工程专业或建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)并提供相关证书扫描件，以备查询； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)并提供相关证书扫描件，以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理，提供本单位承诺书； ④男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 5)技术负责人(1名)： ①具有土木建筑工程类注册执业资格或中级工程师及以上的职称证书(建筑工程专业)并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工，提供本单位近6 个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 6)安全员(1名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)并提供相关证书扫描件，以备查询； ②男性年龄低于60周岁(女性年龄低于55周岁)的投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保、劳动合同证明材料，不大于法定退休年龄； 7)投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明；
12	D42-13霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司400kA系列新增电解车间天然气管路	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格；2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证(提供证件扫描件以备查询)； 2)具有石油化工工程施工总承包或市政公用工程施工总承包三级及以上的施工资质(提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图，查询不到按无效处理)，并具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证(工业管道)GC2及以上(提供资质证书扫描件及 全国特种设备公示信息查询平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询不 到按无效处理)； 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有天然气管网安装或天然气管网维修施工业绩2个及以上(提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询)；4)项目经理资格(1名)： ①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业)，提供证书扫描件以备查询(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ③且目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理，提供本单位承诺书； ④应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料，不大于法定退休年龄； 5)安全员(1名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ②应为投标人正式员工，提供本单位近6个月内的社保证明材料，不大于法定退休年龄； 6)投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明；
13	D42-14霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司阳极天车轨道维修	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)；3)信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； 4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故，提供证明材料。 6)在近36个月内不存在骗取中标的情形。没有处于因严重不良行为或一般不良行为受到内蒙古公司或霍煤鸿骏铝电公司相应的处置状态。不存在安全生产领域联合惩戒失信行为且不处于安全生产领域联合惩戒期限内，未进入集团公司系统、内蒙古公司系统承包商安全管理“黑名单”。7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)投标方需具有机电工程施工总承包三级及以上资质，提供资质证书扫描件及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图；查询不到按无效处理 2)投标方需具有中华人民共和国特种设备生产许可证(许可项目：同时含安装、维修、改造)，提供许可证扫描件及国家市场监督管理总局政务服务平台(https://cnse.e-cqs.cn/info-pub/pub)查询截图；查询不到按无效处理 3)业绩要求：提供近5年内(2017年1月1日至开标日)2项及以上天车轨道安装或维修业绩合同(提供合同复印件、联系人及联系方式)。
14	D42-15霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)消防设施检测服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)投标人具有省级及以上市场监督管理局或原质量技术监督局颁发的检验机构资质认定证书(CMA)，提供CMA证扫描件，并在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http：//cx.cnca.cn/)可查； 2)投标人完成应急管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册，并在www.shhxf.119.gov.cn网站可查；(提供注册截图) 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有电厂或电解铝等冶金企业消防设施检测项目业绩2个及以上；(提供合同原件扫描件、联系人及联系方式备查)； 4)项目经理资格：项目负责人应为投标人正式员工，须具有一级注册消防工程师执业资格；(提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)； 5)人员要求：检测人员应为投标人正式员工；一级注册消防工程师不低于2名(含项目经理)；消防设施操作员不低于10名，其中高级消防设施操作员不少于3人；(需 提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书及注册证扫描件，劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)。 注：消防设施操作员证书在技能人才评价证书全国联网查询www.zscx.osta.org.cn可查。
15	D42-16霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)消防安全评估服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被 执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；4)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 5)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。 6)近36个月内不存在骗取中标的情形；7)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)投标人具有省级及以上市场监督管理局或原质量技术监督局颁发的检验机构资质认定证书(CMA)，提供CMA证扫描件，并在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台(http：//cx.cnca.cn/)可查； 2)投标人完成应急管理部消防救援局官网社会消防技术服务信息系统的注册，并在 www.shhxf.119.gov.cn网站可查；(提供注册截图) 2)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，应具有电厂或电解铝等冶金企业消防安全评估项目业绩2个及以上；(提供合同原件扫描件、联系人及联系方式备查)； 3)项目经理资格：项目负责人(技术负责人)为投标人正式员工，须具有一级注册消防工程师执业资格(提供一级注册消防工程师证书及注册证扫描件、劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)； 4)人员要求：消防安全评估人员为投标人正式员工；一级注册消防工程师不低于2名(含项目经理)；提供至少8个消防设施操作员职业资格证书，其中中、高级技能消防设施操作员不少于4人；需提供消防设施操作员证书扫描件、注册消防工程师证书 及注册证扫描件，劳动合同原件扫描件及本单位近6个月内的社保证明材料备查)。注：以上要求提供消防设施操作员证书在技能人才评价证书全国联网查询www zscx osta org cn可查。
16	D42-17霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)排水系统计量等4项维修	(1)通用资质要求： 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单； 4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件(http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查)；5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近36个月内不存在骗取中标的情形；8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)具备有效的安全生产许可证，提供证书扫描件以备查询； 2)具有市政公用工程施工总承包三级及以上施工资质，提供证书扫描件以备查询(在全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn可查询到，查询不到按无效处理)。 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，具有管道安装或管道维修工程施工业绩2个及以上，并提供合同扫描件、联系人及联系电话以备查询；4)项目经理资格(1名)： ①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业)，提供证书扫描件，以备查询(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)； ②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)，提供证书扫描件以备查询； ③目前未在霍煤鸿骏铝电公司及分公司以外正在施工或正在承接的项目中担任项目经理，提供本单位承诺书； ④项目经理应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料，提供社 保证明材料扫描件以备查询； 5)安全员(1名)： ①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)并提供证书扫描件以备查询； ②安全员应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料，提供社保证明材料扫描件以备查询； 6)投标代表人：提供授权委托书、法定代表人及投标代表人身份证明；
17	D42-18霍煤鸿骏铝电公司(含扎哈淖尔分公司)环保在线监测及“三位一体”设施运行维护外委服务	(1)通用资质要求 1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求： ①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单； ②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单； ③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司、内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司列入供应商不良行为记录名单；5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料。7)在近36个月内不存在骗取中标的情形；8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求 1)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)，具有环保在线监测和环保“三位一体”设备设施的安装或运维业绩2个及以上；(提供合同原件的扫描件、联系人及联系电话已备查询)； 2)项目负责人资格(1人)：项目负责人应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料，大专及以上学历(提供身份证及学历证书原件的扫描件，已备查询)，具有应急管理部颁发的冶金行业安全生产管理人员安全知识和管理能力考核合格证书(https://www.mem.gov.cn网站可查，提供原件的扫描件，已备查询)； 3)运维人员资格(14人)：作业人员应为投标单位正式员工并提供本单位近6个月内的社保证明材料，初中及以上学历(提供身份证及学历证书原件的扫描件，已备查询)，具有自动监测(气)运行工证(提供原件的扫描件，已备查询)。
18	D42-19白音华铝电公司厂前区体育场馆及食堂菜窖建设工程项目	(1)通用资质要求：1)投标人应该具备独立订立合同的资格； 2)经营状况良好，提供近三年经审计的财务报告(公司成立不足三年的，提供已有经审计的财务报告)； 3)信誉要求：①未被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；②未被最高人民法院在“信用中国”网站中列入失信被执行人名单；③未被国家电力投资集团有限公司、国家电投集团内蒙古能源有限公司列入供应商不良行为记录名单；4)具有完善的质量管理体系，通过第三方认证审核，并获得认证证书，提供证书扫描件或复印件(http://cx.cnca.cn/全国认证认可信息公共服务平台可查)；5)没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态； 6)近18个月内不存在较大及以上生产安全责任事故并提供证明材料； 7)近36个月内不存在骗取中标的情形；8)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位不得在同一标段投标。 (2)专项要求1)具备有效的安全生产许可证； 2)具有国家规定的建筑工程施工总承包二级及以上的施工资质及全国建筑市场监管公共服务平台(http://jzsc.mohurd.gov.cn)查询截图； 3)业绩要求：近5年内(2017年1月1日至开标前一日)2项房屋建筑工程业绩(提供合同复印件、联系人及联系电话以备查询)，每项业绩金额不少于500万元。4)项目经理资格(1名)：①具有二级及以上注册建造师证(市政公用工程专业或建筑工程专业)(在“全国建筑市场监管公共服务平台”可查，网址：jzsc.mohurd.gov.cn/home)；②具有建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安B证及以上)；③应为本单位正式员工，提供近6个月内社保证明材料。④项目经理专业为与本工程相关等级建造师(必须是本单位注册)。项目经理均应具有相应安全考核合格证书，且不得同时担任其他在建工程的项目经理，项目经理应具有同类或类似规模工程的施工经验，提供类似项目项目经理任命书。5)安全负责人(1名)：①具有注册安全工程师执业证(建筑施工安全专业)或建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书(建安C证及以上)并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近6个月内社保证明材料。 ③应具有建筑工程项目施工安全管理业绩，提供业绩证明不少于2个项目；技术负责人(1名) ①具有建筑工程类执业资格或中级工程师及以上的职称证书并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近6个月内社保证明材料。 ③应具有建筑工程项目施工业绩，提供业绩证明不少于2个项目；施工负责人(1名) ①具有行政主管部门颁发的中级及以上技术职称，并提供复印件； ②应为本单位正式员工，提供近6个月内社保证明材料； ③应具有建筑工程项目施工业绩，提供业绩证明不少于2个项目。

4．招标文件的获取
4.1招标文件发售方式
4.2招标文件发售时间
2022年5月26日17：00至2022年5月31日*。
4.3招标文件价格
购买招标文件需支付招标文件工本费，招标文件价格详见《招标范围》。招标文件自愿购买，一经售出，费用不退。
4.4招标文件购买和获取
下载招标文件。