[茂名市]广东省茂名市水东湾退堤还海综合整治项目（茂港城区景观岸段）

进场编号：2017091

1.招标条件

本广东省茂名市水东湾退堤还海综合整治项目（茂港城区景观岸段）已由茂名市发展和改革局以茂发改农审【2013】193号文核准建设，项目发包人（招标人）为茂名市海洋与渔业局，建设资金来源是中央海域使用金，项目已具备招标条件，现对该项目的施工采用资格后审方式进行公开招标。

2.工程概况与招标内容

2.1 工程概况：对水东湾南侧茂名港区城区白盐头至勤海沿岸4600米景观线的淤积区域、建筑垃圾进行整治，疏浚淤积滩涂，改善海岸景观和水动力条件；清淤工程量约10万立方米。

2.2招标范围：本项目工程内容（具体以工程量清单为准）施工总承包，标段划分定为1个施工合同，计划施工工期60日历天。

3.投标人资格要求

3.1投标人须具备港口与航道工程施工总承包贰级或以上资质，营业执照和施工企业安全生产许可证有效；广东省外企业须在“进粤企业和人员诚信信息登记平台”录入信息并通过数据规范检查显示正常登记，且投标人拟派人员必须已经在该平台录入。未在茂名地区办理建筑行业企业入茂信息登记的施工企业在中标后28日内到茂名市相应的住房城乡建设主管部门办理相关手续。

3.2拟委任的项目负责人须持有港口与航道工程专业一级建造师注册证书，备有交通运输主管部门核发的有效的安全生产考核合格证B证，目前未在其它在建项目担任项目负责人。

3.3企业具有良好的银行资信和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结、破产状态；近三年(2014年1月1日至本项目开标之日止)没有发生骗取中标和发生严重违约或重大工程质量事故问题的情况。

3.4投标人、投标人的法定代表人、拟委任的项目经理、项目经理备选（如有）、项目总工程师、项目总工程师备选（如有）近三年（自招标公告发布当日起往前顺推3年）均没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为。

3.5本次招标要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的能力，并要求在施工期间须有负责协调施工现场（海上和陆地）周边关系及自行处置废土的能力（提供承诺函）。

3.6本次招标不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取

4.1本项目无需办理投标报名手续，招标文件于2017年8月14日发出，投标人自行登录“茂名市公共资源交易网”（http://jyzx.maoming.gov.cn/）网站“建设工程-招标公告”找到本项目的招标公告后，下载招标文件及相关资料。符合本项目资格要求的投标人根据招标文件要求编制投标文件及缴纳投标保证金或持投标保证金银行保函的，，均可直接参与本项目的投标。

4.2 投标人并于递交投标文件时缴交招标文件资料费人民币 100元，以及提交相关材料。

5.投标文件的递交

5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年9月4日9时00分，地点：茂名市油城七路市行政服务中心六楼开标大厅。

5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6. 投标注意事项

6.1投标人若对招标文件有疑问，在招标文件《投标人须知》规定时间内以匿名方式在“茂名市公共资源交易网（http://jyzx.maoming.gov.cn/）”进行网上提问（点击本项目招标公告页面上“招标文件网上提问”）。招标人（或招标代理）将对投标人的问题统一做出澄清和解答，并发布在“茂名市公共资源交易网”。投标人应自行留意招标人（或招标代理）发布的招标文件澄清、修改或补充内容。否则，造成的一切后果由投标人自行承担。

6.2开标时，法定代表人或委托本项目的项目负责人准时到场。

7.发布公告的媒介

本次招标公告同时在茂名市公共资源交易中心网、广东省招标投标监管网、民营经济报上发布。

8.联系方式

招 标 人: 茂名市海洋与渔业局

地 址：广东省茂名市茂南区迎宾四路9号

联 系 人：胡生电话：0668-2098628

招标代理：广东国信工程监理有限公司

地 址：广东省茂名市官渡桥南中区二栋一楼

联系人：梁工电话：0668-3992179

茂名市公共资源交易中心 电话:0668-2294023

茂名市海洋与渔业局

2017年8月14日