[广东省]广州市轨道交通十八号线、二十二号线、十三号线二期建筑安装工程一切险附加第三者责任险招标

广州市轨道交通十八号线、二十二号线、十三号线二期建筑安装工程一切险附加第三者责任险招标公告

根据“粤发改交通函[2017]3981、穗发改[2017]724号、穗发改[2017]817号”文批准，且本项目具有资金证明，广州地铁集团有限公司现对广州市轨道交通十八号线、二十二号线、十三号线二期建筑安装工程一切险附加第三者责任险项目进行公开招标，选定承包人。

一、工程名称：广州市轨道交通十八号线、二十二号线、十三号线二期建筑安装工程一切险附加第三者责任险项目

二、建设单位：广州地铁集团有限公司

联系人： 韩工 联系电话： （020）83155850

招标监督机构： 广州市建设工程招标管理办公室

监管电话： 020-28866211

三、建设地点： 广州市

四、工程概况：

（一）十八号线：

1. 十八号线经南沙区、番禺区、海珠区、天河区，线路全长value="62.7" unitname="km">62.7km，全部采用地下敷设方式，共设车站9座，换乘站8座，平均站间距value="7.6" unitname="km">7.6km；最大站间距value="25.8" unitname="km">25.8km，为横沥至番禺广场站区间；最小站间距value="2.3" unitname="km">2.3km，为石榴岗至琶洲西区区间。全线设置一段一场，在蕉门水道以西，X298县道以东的地块内设置万顷沙车辆段；在番禺大道北以东，市南路以北，草龙沙河二街以西的地块内设置陇枕停车场。全线设置主变2座，分别为宜安主变电站及鹤庄主变电站。同步实施万顷沙车辆段上盖预留盖板工程，项目预计中建筑面积为24.37万平方米。

初步设计概算总额为416.96亿元，工程费用约为3336791万元。计划工期为2017至2022年。

（二）二十二号线：

二十二号线起始于番禺区番禺广场，终止于荔湾区白鹅潭，线路全长value="31" unitname="km">31.0km，均为地下线；设站6座，换乘站4座，平均站间距value="5.9" unitname="km">5.9km，最大站间距value="7.9" unitname="km">7.9km，为陈头岗至西朗区间，最小站间距value="3.2" unitname="km">3.2km，为广州南至陈头岗区间。在番禺广场站预留远景南延至万顷沙的条件,初期万顷沙至番禺广场段与十八号线共线。全线设置停车场一座，为陈头岗停车场，位于石壁村北侧。全线设置主变1座，位于陈头岗停车场内。同步实施陈头岗停车场上盖预留盖板工程，项目预计总建筑面积约为22.value="60000" unitname="平方米">6万平方米。

初步设计概算总额为206.90亿元，工程费用约为1600654万元。计划工期为2017至2022年。

（三）十三号线二期：

十三号线二期工程（朝阳～鱼珠），主要沿规划的槎神大道、现状的增槎路、东风路、黄埔大道、中山大道行进。线路长为value="33.8" unitname="km">33.8 km，均为地下线敷设方式；共设置21 座车站，其中换乘站9 座，分别为槎头站与十二号线换乘，西场站与五号线换乘，彩虹桥站与八、十一号线换乘，纪念堂站与二号线换乘，建设六马路站与十二号线换乘，冼村站与十八号线换乘，马场与十九号线换乘，天河公园站与十一、二十一号线换乘，车陂站与四号线换乘；平均站间距value="1.6" unitname="km">1.6km，最大站间距value="3.2" unitname="km">3.2km，为朝阳至庆丰区间；最小站间距value=".8" unitname="km">0.8km，为花城广场北至冼村区间；在庆丰站东北侧设置凰岗停车场，在鱼珠站西北侧设置鱼珠停车场；在彩虹桥、天河公园站附近各设置一座主变电站。同步实施凰岗停车场上盖预留盖板工程，项目预计总建筑面积约为17.26万平方米；槎头站枢纽综合体工程，项目预计总建筑面积约为11.50万平方米。

投资估算总额为410.85亿元，工程费用约为2727449万元，计划工期为2017至2022年。

五、标段划分、招标内容、规模和招标控制价：

（一）标段划分：本次共划分为1个标段

（二）招标内容：十八号线、二十二号线、十三号线二期建筑安装工程一切险附加第三者责任险

（三）本项目最高招标控制价为45836.066万元。

六、资金来源： 政府筹资

七、报名及发售招标文件时间：

公告发布日期（含本日）：2018年1月30日 至2018年2月5日

注：招标公告发布时间不得少于5日。

报名及发售招标文件开始日期（含本日）： 2018年1月30日

报名及发售招标文件截止日期（含本日）： 2018年2月5日

（上午：9：30—11：30，下午：14：00—16：00）。

注：报名及发售招标文件时间不得少于5日，公告发布之日起，同时发售招标文件，并从发售招标文件之日起开始计算备标时间。

如报名参加投标的申请人数量过少不足以形成充分竞争时，招标人在确认正式投标人之前，可以发出补充公告，适当延长报名时间。

八、报名及购买招标文件地点：

报名地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）

投标申请人报名时须递交《广州建设工程投标报名申请表》（见招标公告附件一）一式两份(登陆广州公共资源交易中心网站www.gzggzy.cn下载填写并加盖投标人公章)。

购买招标文件地点：广州公共资源交易中心（广州市天河区天润路333号）

购买招标文件每套人民币 200 元，由收款机构开具发票。

九、投标人合格条件：

（一）在中华人民共和国境内注册具有独立法人资格的保险公司或经其唯一授权的省/市级分公司；

（二）保险公司总公司投标的：要有中国保险监督管理委员会颁发的业务范围包含财产险及责任险的保险公司法人许可证（有效期内）、有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照（有效期内）。

保险公司唯一授权的省/市级分公司投标的：要有总公司的中国保险监督管理委员会颁发的业务范围包含财产险及责任险的保险公司法人许可证（有效期内）、有总公司的工商行政管理部门核发的企业法人营业执照（有效期内）；有中国保险监督管理委员会颁发的分公司的业务范围包含财产险及责任险的保险业务许可证（有效期内）、持有工商行政管理部门核发的分公司的营业执照（有效期内）；

（三）注册资本金30亿元（含）以上；

（四）投标人已按照招标公告附件二的内容签署盖章的投标申请人声明；

（五）本公告发布时，投标申请人不在《以往工程中违约被业主书面拒绝投标的名单表》内（详见本项目招标公告附件三）；

（六）须在广州公共资源交易中心已办理企业信息登记；

（七）不允许联合体投标。

十、资格审查方式：

（一）本项目采用资格后审。

（二）本项目满足资格审查合格条件的投标人不足3名或经评审有效的投标单位不足3 名时为招标失败。招标人分析招标失败原因，修正招标方案，报有关管理部门核准后，重新组织招标。

十一、招标人因两次或多次招标失败，需申请改变招标方式或不招标的，应按《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》（省第十届人大常委会第二次会议通过2003.4.2）的第四十条规定执行。

十二、潜在投标人或利害关系人对本招标公告及招标文件内容异议的，向招标人书面提出。异议受理部门：广州地铁集团有限公司纪检监察部，电话：83106760，地址：广州市海珠区新港东路1238号万胜广场A塔40楼。

十三、投标单位可以就本公告及招标文件中任何违法及不公平内容向广州市建设工程招标管理办公室署名投诉。

十四、本公告在广州公共资源交易中心网站（网址：http://www.gzggzy.cn）和广州地铁集团有限公司网站（网址：www.gzmtr.com）、广东省招标投标监管网（网址：http://www.gdzbtb.gov.cn/）、中国招标投标公共服务平台（网址：http://www.cebpubservice.com/）发布，本公告的修改、补充，在广州公共资源交易中心网站发布。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在广州公共资源交易中心网站发布的文本为准。

十五、《投诉处理决定书》和《行政处理决定书》在广州市住房和城乡建设委员会网站上公布的，视为送达其他与决定书有关的当事人。

广州地铁集团有限公司

二〇一八年一月二十九 日

附件一

投标申请人报名提交资料一览表

工程名称：

投标申请人（盖章）

注：1、《广州建设工程投标报名申请表》应使用标准格式，（详见广州公共资源交易中心网站http://www.gzggzy.cn）。

2、本表原件审核情况栏及备注栏，投标申请人须留空，由招标人或招标代理单位机构审核后填写。

3、本表一式两份，一份附于报名资料内作为报名资料目录，另一份交回投标申请人的代表。两份表格中每页的“审核确认”栏均需双方签署。

4、本表中如有修改，修改处须经招标人或招标代理机构接收资料人员和投标单位代表共同签署。

附件二

投标申请人声明

广州市建设委员会、本招标人及招标监管机构：

本公司就参加 投标工作，作出郑重声明：

一、本公司保证投标报名材料及其后提供的一切材料都是真实的。如我司成为本项目中标候选人，我司同意并授权招标人将我司投标文件商务部分的人员、业绩、奖项等资料进行公示。

二、本公司保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向招标人或评标委员会成员行贿，同时不出现其他不廉洁行为。

三、本公司没有处于被责令停业的状态；没有处于被建设行政主管部门取消投标资格的处罚期内；没有处于财产被接管、冻结、破产的状态；在投标报名截止日期前两年内没有建设行政主管部门已书面认定的重大工程质量问题；在广州市人民检察-院行贿犯罪档案查询结果中，本公司没有在投标报名截止时间前两年内被人民法院判决犯有行贿罪的记录。本公司没有被人民法院列入失信被执行人名单。

四、本公司及其有隶属关系的机构，没有参加本项目招标文件的编写工作；本公司与本工程的承包单位以及建筑材料、建构筑配件和设备供应单位没有隶属关系或其他利害关系。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，本公司愿意接受公开通报，承担由此带来的法律后果，并自愿停止参加广州市行政辖区内的招标投标活动三个月。

特此声明。

声明企业：

年 月 日

法定代表人或法定负责人签字或签章： (企业公章)

附件三