利川市民族中医院整体搬迁（一期）建设项目配电工程招标公告

 中心备案编号：ESZGGZY2020011003-00001

招标编号：HBCZ- 19141220- 193378        

1．招标条件

本项目利川市民族中医院整体搬迁(一期)建设项目（项目名称）已由利川市发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以利发改社发【2013】6号、发改社发【2014】37号、发改社发【2019】68号准建设，建设资金来源为中央预算内资金和自筹，建设资金已落实，项目业主为利川市民族中医院，招标人为利川市民族中医院， 本项目利川市民族中医院整体搬迁（一期）建设项目配电工程（标段/包名称）已具备招标条件，现进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1项目概况：

建设

建设规模：本项目采用 10kV 线路供电，10kV电源从南环大道北侧10kV公用线路接入，单回电源供电，采用电缆排管敷设，敷设至地下室后电缆桥架进入 1#配电室高压电源进线柜。本项目设计 4 台变压器，总容量 4650kVA及低压配电线路的施工，详见发包人要求、工程量清单及图纸。

2.2招标范围：利川市民族中医院整体搬迁（一期）建设项目配电工程的工程量清单和图纸范围内设备材料的采购、运输、吊装、安装、供配电设备施工及调试、检测、验收、送电等一切手续（完成供电公司认可的本变配电工程电气设备交接试验、调试、验收，供电许可等一切相关手续；包括该项目送电方案的审批并送电），并含供电部门要求的一切手续及费用。主要内容为高低压成套配电柜、变压器、电缆、智能照明、智能电表（电能能耗监测电能质量分析监测）、标准配电房、接地、开闭所、低压配电线路的施工、防火封堵、土建破路及恢复等分项工程。具体内容详见发包人要求、工程量清单及图纸。

标段划分：1个标段

计划工期：180日历天，计划开工日期2020-2-20（以开工通知中写明的开工日期为准）

合同预算价：1283.611544万元

2.3其他：  /            

3．投标人资格要求

1. 1. 本次招标要求投标人须具备 ：投标人在工商行政主管部门注册，具有独立法人资格和有效的营业执照。投标人须同时满足以下资质：（1）投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的输变电工程专业承包叁级及以上资质；（2）投标人具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；（3）相关主管部门颁发的有效的承装(修、试)电力设施许可证(承装类四级及以上、承修类四级及以上、承试类四级及以上)；（4）有效的安全生产许可证。近3年完成过1 项单项合同金额在1200万元及以上且10kV及以上公共建筑供配电工程施工业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的供货与施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未担任其他在施建设工程项目的项目经理；拟派项目技术负责人须具有机电工程相关专业高级职称。
   2. 本次招标 不接受 （接受或不接受）联合体投标。
   3. 各投标人均可就本招标项目上述标段中的 1 (具体数量）个标段投标。
   4. 其它要求：3.4.1财务要求：财务状况良好，审计报告结论良好，无亏损。提供近3年（2016年、2017年、2018年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表。3.4.2信誉要求：（1）没有被依法暂停或取消投标资格；（2）没有被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；（3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；（4）在最近三年内没有发生重大工程质量问题；（5）没有被工商行政管理部门在“国家企业信用信息公示系统”（ ）中列入严重违法失信企业名单；（6）没有被最高人民法院在“信用中国”网站（ ）列入失信被执行人名单；（7）在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理没有行贿犯罪行为；（8）不存在法律法规规定的不得存在的其他情形。3.4.3根据《关于落实 <恩施州建设领域劳动者工资支付保障实施方法 >相关规定的意见》（恩施州人社发 [2017]35号）文的规定，投标人自投标文件递交截止时，未出现因非法拖欠劳动者工资而受到行政处理处罚且在行政处理处罚期限内的或因拖欠劳动者工资经人民法院判决且未执行完毕的或未自觉履行完毕的情形（投标人应作出承诺，否则投标人的投标将被拒绝）；3.4.4项目管理机构其他主要人员包含：施工员、质检员或质量员、安全员、资料员、材料员；项目管理机构主要人员均应当在投标人处注册执业或岗位登记，且社会保险缴费单位应是投标人。3.4.5投标人应当在《湖北省建筑市场监督与诚信一体化工作平台》进行企业基本信息和人员信息登记。

4．资格审查方式

本项目资格审查方式为资格后审。

5．招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，应当在恩施州 （以下简称“州电子交易平台”）进行网员注册，并领取CA数字证书。具体操作参见《恩施州 信息网—办事指南—会员网上注册指南及CA办理指南》（网

网   

开户银行：                         开户银行： 中国银行武汉中南路支行             

账    号：                         账    号： 572976591978                      

 2020年 1 月 10  日

备注：1.“在所投标段免费下载招标文件”是指投标人拟参加某标段投标的，应按规定下载该标段的招标文件。投标人的下载活动“州电子交易平台”将予以记录，作为投标人是否下载该标段招标文件的依据。

 2． 投标人拟派的项目经理（建造师）（下同）不得同时担任两个及以上建设工程项目的项目经理（项目负责人）。存在下列情形之一的，视为未担任其他在施建设工程项目的项目经理：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的;（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。