1. 招标条件
本招标项目广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段）项目永久用电工程设计施工总承包已获批准建设，项目资金来源已落实，代建单位为广州汇隽电力工程设计有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的建设设计施工总承包进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1建设地点：增城区、从化区、白云区及花都区本项目各个接电点
2.2招标内容：
从广州增城沙庄至花都北兴公路二期工程（荔城至花都北兴段）项目永久用电工程设计施工总承包（包括：4个收费站变电所，2个隧道变电所、1个服务区变电所、1个管理中心变电所和16座箱式变电站等）设计及施工总承包，包括但不限于：初步设计(含勘察（报告）、概算（书）编制)、施工图设计(含勘察（报告）)、施工图预算（书）编制、施工图编制、竣工图编制，工程施工报建（含电缆管廊规划报建、施工报装等）、包供电局验收送电等；最终规模由承包人在勘察设计阶段摸查确定，实际内容以经评审并经供电部门及招标人共同确认的施工图为准。
2.3计划工期：214日历天。其中设计工期为：取得供电部门批复的供电方案协议之日起45个日历天（业主提供齐全的资料后要求承包人30个日历天内取得供电部门批复的供电方案协议），设备材料采购时间包含在设计及施工过程中，施工工期： 169个日历天，于2017年10月31日前完工送电，以发包人或监理单位下发的开工日期起算，经发包人书面确认已完成或不再影响主体工程施为止（扣除非承包方责任引起的延误）。（实际以开工报告、竣工报告为准）。
2.4标段划分：本项目本次招标分为1个标段。
3. 投标人资格要求
3.1具有独立法人资格，持有合法有效的企业法人营业执照，建设行政主管部门颁发的安全生产许可证且在有效期内。（原件核查）
3.2资质要求：投标人应同时具备以下①和②和③资质，且资质文件均须在有效期内。①具有电力行业（送电、变电）专业设计丙级及以上资质；②具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。③具有承装、修、试类的《承装（修、试）电力设施许可证》五级及以上许可。（原件核查）
3.3项目经理（项目负责人）要求：机电工程专业二级及以上注册建造师，同时持有项目经理安全生产考核合格证（B类）。（原件核查）
注：根据广东省住房和城乡建设厅《关于明确省外二级建造师入粤注册和执业有关问题的通知》（粤建市函〔2011〕218号），二级建造师执业资格证书、注册证书仅限所在行政区域内有效，不得跨省执业。
3.4拟委派的设计负责人：须具备注册电气工程师或电气类高级工程师执业资格。（原件核查）
3.5需提供项目负责人和设计负责人提供近半年(至截止时间止)社保证明。
3.6投标单位在地方政府及中国南方电网有限责任公司、广东电网有限责任公司或广州供电局有限公司无处于限制投标资格的处罚。
3.7近三年(至截止时间止)投标人没有因行贿犯罪而被人民法院判决、裁定生效的行为；投标人的法定代表人及拟投入的项目经理、设计负责人没有因行贿犯罪而被判刑的行为（投标人应自行向投标人所在地或工程所在地检察机关查询投标人、主要人员的行贿犯罪行为，并将查询结果证明材料与商务文件一并装订。对投标人伪造、涂改查询结果证明材料的，一经发现将向相关检察机关进行举报，并按提供虚假材料而否决其投标，按不良投标行为予以公告。对投标文件中未提供查询结果证明材料的投标人，将在评标时评定为初步评审不通过，从而否决其投标）。（原件核查）
3.8未购买招标文件的潜在投标人不得参加投标。
4. 投标报名及招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于2017年2月16日至2017年2月22日，每日上午9:30时至11:30时，下午13:30时至16:00时（北京时间，下同）
