重庆气矿大修及成本类安全隐患项目施工（二次）招标公告
招标编码：CBL_20200630_8000000000000000
标讯类别： 国内招标
资金来源： 其他
第一章 招标公告
重庆气矿大修及成本类安全隐患项目施工（二次招标）招标公告
招标编号：ZY20-XN212-GC136
1. 招标条件
本招标项目重庆气矿大修及成本类安全隐患项目施工（二次招标）已批准建设， 项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标, 资格审查方式采用资格后审。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况： 2019年西南油气田 已对内部集输工程施工和长输管道工程施工进行了集中集约招标，由于西南 目前处于投资上产阶段，中标单位已不能满足生产建设的需要，根据重庆气矿关于加强大修管理工作管理的要求，参照《西南油气田公司工程施工、服务项目集中集约化招标工作指导意见》相关要求，现启动重庆气矿大修及成本类安全隐患项目施工（二次招标）集中招标工作，对原内部集输工程施工和长输管道工程施工进行补充招标（原中标结果在有效期内重庆气矿大修项目及成本类安全隐患项目中依然有效）。本次补充招标为框架招标，主要针对重庆气矿大修及成本类安全隐患项目施工（二次招标）进行招标。该招标由重庆气矿基建工程管理部作为招标牵头部门，形成招标结果后，重庆气矿予以统一发布，重庆气矿各单位和部门根据实际情况与中标人签订框架合同或单项施工合同。
2.2 招标范围：本次招标工作内容为重庆气矿分控和自控成本类大修项目和安全隐患治理项目施工。该部分施工指通过成本立项的大修项目或安全隐患治理项目中关于油气集输管道、站场改造的工程施工。主要包括：（1）线路改线大修：①线路钢质管道工艺安装等主体工程的施工；②主体附带的管沟、河流（公路）穿跨越、施工便道、线路附属设施等相关配套工作；③相关土建及赔偿工作。（2）站场（阀室）改造：①采气、集输配气、增压、脱硫、脱水、回注、阀室、联合站等站场（阀室）工艺设备设施大修（含仪控）；②主体附带的电气、建筑、结构、总图、阴保、热工、给排水、防腐（涂装）等配套工程及生产辅助附属工程；③相关土建及赔偿工作。（3）配套构建筑物改造工程、生产辅助附属设施改造工程。
以上工程内容的分配招标人将按照公平公正且有利于招标人的原则，结合项目实际情况和施工单位的履约情况进行，具体以实际发生为准，招标人不作承诺。
本次招标服务期限为自中标通知书下发之日起两年，项目估算金额为年度框架5000万元。
对工程的质量，安全，工期，造价，施工场地及周边环境与生态保护全面负责。具体以合同内容为准。
2.3 建设
2.4 计划工期：以合同执行阶段具体要求为准。
2.5 质量要求：合格。
2.6 本次招标设最高投标限价。本次招标为框架招标，招标控制价为在预算审定金额下浮1%（含税）（由建设单位委托施工单位代赔代付等相关费用不下浮），低于此下浮百分比的投标将予以否决，投标报价以下浮百分比的方式报送。
2.7 具体情况见编号为ZY20-XN212-GC136的招标文件。
3. 投标人资格要求
*3.1 本次招标不接受联合体投标。
*3.2 投标人资质要求
*3.2.1 投标人须具有独立企业法人资格和有效的营业执照。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在国家企业信用信息公示系统（网址： ）进行查询，并通过查询结果页面上的“发送报告”或“信息打印”等按钮将查询信息导出，载入投标文件中。
*3.2.2 投标人须具有有效的石油化工工程施工总承包二级及以上资质，且具有中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（压力管道）：GC1级。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址： ）进行查询，并将带有“企业资质证书号”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*3.2.3 投标人须具有有效的安全生产许可证（许可证应在有效期内且许可范围覆盖本标的物）。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*3.2.4 投标人须具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书，且认证覆盖范围同本项目标的物相关。
注：提供证书资料的彩色影印件
3.3 投标人其它要求
3.3.1 财务要求：投标人需提供会计师事务所对投标人出具的2018年或2019年度的审计报告扫描件（含会计师事务所及注册会计师签章页、资产负债表页、现金流量表页、利润表页、报表附注页、会计师事务所营业执照页、会计师事务所执业证书页、注册会计师职业资格证书页等组成审计报告的所有内容），经测算若投标人为资不抵债的，投标将被否决。
注：提供佐证资料的彩色影印件。
3.3.2 人员要求
*3.3.2.1 项目经理：具有二级
注：提供证书和相关佐证资料的彩色影印件，同时在全国建筑市场监管公共服务平台（网址： ）进行查询，并将载有“执业注册信息”的查询结果页面进行截图，载入投标文件中。
*3.3.2.2 技术负责人（或现场代表）：具有工程序列（中级）及以上技术职称（石油工程、储运工程、机电工程、电气仪表、信息化工程、建筑工程等相关专业）不应少于3人。
注：提供证书资料的彩色影印件。
*3.3.2.3 安全管理人员（安全员）：具有不少于3名专职安全员，且应具有在有效期范围内的安全生产考核合格证书（建安C类）。
注：提供证书资料的彩色影印件，同时在企业所在省市相关政府网站（或政府相关信息系统）进行查询，并将查询结果页面截图，载入投标文件中。
*3.3.2.4 提供拟派驻现场的项目经理、技术负责人（或现场代表）、专职安全管理人员（安全员）的社会统筹保险基金管理部门出具的社会保险证明文件影印件（须加盖当地社保局公章或有效电子章，社保证明文件出具的时间要求为投标截止期前半年内）。同时社保证明文件必须证明其为投标单位人员。
*3.3.3 投标人业绩要求
投标人近五年（2015年起至投标截止日止，以签订合同时间为准）须完成不少于3项已完工或竣工的天然气管道和场站工程施工业绩（包括气田内部集输工程、增压工程、脱水站工程、长输管道工程、天然气净化厂工程、气田水回注工程以及工艺类大修等类似项目，不包含城市燃气工程和大修，包括总包或分包工程），业绩需提供合同复印件（提供不限于合同或中标通知书）及能够证明项目验收合格的资料（提供不限于工程完工交接证书或工程竣工验收证书或验收证明或业绩考核评价或业主证明或竣工资料归档验收等资料，自证视为无效业绩）。
*3.3.4
*3.3.4.1 投标人不存在被国家有关行政机关、招标人及其上级部门明文规定暂停、中止、取消交易资格的情形。投标人没有法律、行政法规规定的其他限制参与招投标活动的情形。
*3.3.4.2 投标人在近五年（2015年至投标截止日）内无直接影响本项目履约能力的违法、违规不良记录；不良记录包括但不限于以下情形：受到行政处罚；因涉嫌犯罪被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪；在和招标人历史商业活动中存在因商业欺诈、产品质量问题等实质性侵害招标人权益的行为；未被国家、招标人及其上级部门明文规定暂停或取消交易资格。
*3.3.4.3 投标人没有处于被停业，财产被接管、冻结、破产状态。
*3.3.4.4 投标人存在以下情况，其投标将被否决：
（1）评标时评标委员会查询“国家企业信用信息公示系统”网站 ，投标人被列入经营异常名录和严重违法失信企业名单的。
（2）评标时评标委员会查询“信用中国”网站 ，投标人、法定代表人或者负责人被人民法院列入失信被执行人的。
（3）评标时评标委员会查询“中国裁判文书网”网站（wenshu.court.gov.cn）,投标人、法定代表人或者负责人、拟委任的项目经理在本文件规定的时间内有行贿犯罪的（以判决生效日为准）。
（4）评标时评标委员会查询“全国建筑市场监管公共服务平台”网站（ /asite/jsbpp/index），投标人、拟委任的项目经理、拟委任的设计负责人、拟委任的施工负责人被列入黑名单且移除黑名单日期在开标截止日之后的。
以上（1）—（4）条款以评标时评标委员会在相应网站的查询结果为准。
提醒：本项目中标候选人公示的内容将包含单位资质证书、项目经理、技术负责人姓名等相关信息，以接受社会监督。若有造假，将按照法律法规及本招标文件相关规定处理，请投标人认真核实投标资料，确保真实无误。
4. 招标文件的获取
提醒：请 若投标人存在不符合投标人资格要求的情形，评标委员会将依据招标文件否决其投标。
4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请于北京时间2020-06-29至2020-07-06 11:59:59在线报名，并向本招标公告指定账号电汇或网银转账招标文件款项（帐号后附），招标文件每标段售价为 2000 元人民币。
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw
