苍梧县人民法院审判法庭业务用房室外给排水及道路硬化等基础设施施工总承包招标公告
招标编号：WZZC2020-G2-10064-GXHY
招标编码：CBL_20200716_103140092
开标时间：2020-08-17
标讯类别： 国内招标
招标
资金来源： 其它
投资金额：512万元
苍梧县人民法院审判法庭业务用房室外给排水及道路硬化等基础设施施工总承包招标公告
1. 招标条件
本招标项目苍梧县人民法院审判法庭业务用房室外给排水及道路硬化等基础设施施工总承包工程已由苍梧县发展和改革局以苍梧县人民法院审判法庭业务用房室外给排水及道路硬化等基础设施项目建议书的批复（苍发改【2020】60 号）、苍梧县发展和改革局关于《苍梧县人民法院审判法庭业务用房室外给排水及道路硬化等基础设施可行性研究报告的批复》（苍发改【2020】88 号）批准建设， 项目已具备招标条件，现对该项目的 □勘察、☑设计、□采购、☑施工、 ☑竣工验收（或试运行）进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 项目概况
建设
建设规模：项目总建筑面积为146.60㎡，其中业务人员出入口建筑面积为26.98㎡，安检用房建筑面积为87.22㎡，礼仪出入口建筑面积为32.40㎡，同时配套建设道路硬化3476.03㎡，场地铺装2096.84㎡，生态停车场（机动车）1127.50㎡，非机动车停车场1477.25㎡，围墙530m，国旗台和背景墙、室外给排水及照明等工程。
合同估算价：项目总投资约512.30万元。
计划工期：本项目总工期（指自签订总承包合同之日起到工程交付业主使用之日期间的工期，包括设计工期、施工工期、验收工期、办理相关手续的工期等）为 150 天（日历天）。项目建设工期预计从2020年 9 月至 2020 年 12 月。
2.2 招标范围：在项目拟建规模、设计方案、建设标准及投资估算确定的条件下，依据可行性研究报告及方案设计进行初步设计、施工图设计、施工的工程总承包内容招标，项目总建筑面积为146.60㎡，其中业务人员出入口建筑面积为26.98㎡，安检用房建筑面积为87.22㎡，礼仪出入口建筑面积为32.40㎡，同时配套建设道路硬化3476.03㎡，场地铺装2096.84㎡，生态停车场（机动车）1127.50㎡，非机动车停车场1477.25㎡，围墙530m，国旗台和背景墙、室外给排水及照明等工程。
2.3 本项目 □要求 ☑不要求采用装配式技术。
2.4 本项目 □要求 ☑不要求采用建筑信息模型（BIM）技术。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人同时具备以下资质：
3.1.1 本次招标要求投标人具备①设计资质：国家建设行政主管部门核发的市政行业（道路工程、排水工程）设计丙级及以上资质或工程设计综合资质甲级；②施工资质：市政公用工程施工总承包三级及以上资质，具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的履约能力。投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）须符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》（桂建管﹝2013﹞17 号）和《关于加强广西建筑业企业诚信信息库日常维护管理的通知》（桂建管﹝2014﹞ 25 号）和《自治区住房城乡建设厅关于进一步调整优化建筑市场诚信卡管理工作的通知》（桂建管｛2019｝ 26 号）的规定，已办理诚信库入库手续并处于有效状态。
3.2 主要负责人员要求：
3.3 项目总负责
执业资格或市政公用工程专业的二级
3.3.1 项目设计负责
3.3.2 项目采购负责
3.3.3 项目经理：项目经理具有市政公用工程专业的二级以上（含二级）注册建造师证书和初级及以上职称，具备有效的广西建筑市场诚信信息和安全生产考核合格证书（B 类）。本项目不接受有在建、已中标未开工或已列为其他项目中标候选人第一名的建造师作为项目经理（符合《广西壮族自治区建筑市场诚信卡管理暂行办法》第十六条第一款除外）。
3.3.4 项目施工专职安全生产管理人员：具备有效的广西建筑市场诚信信息和专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C 类）。
3.4 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：
3.4.1 本项目接受联合体投标。联合体成员可由设计单位和施工单位组成，联合体各方均应符合“具有独立法人资格”、“具有独立承担民事责任的能力”的条件，其中施工单位须具备有效的安全生产许可证。
3.4.2 联合体各方应当签订联合体协议书，其中联合体牵头人代表联合体各方成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，但联合体其他成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
3.4.3 组成联合体进行投标的设计或施工单位不得再以自己的名义单独参与同一标段的投标，也不得组成新的联合体参与同一标段的投标。
3.4.4 联合体各方应分别在人员、设备、资金等方面具有承担本项目联合体协议书分工职责范围内的履约能力。
3.4.5 联合体中有同类资质的企业按照联合体协议书分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的企
业确定联合体资质等级。
3.5 各投标人可就本招标项目的所有标段进行投标，并允许中标所有标段。但投标人应就不同标段派出不同的项目经理和项目施工专职安全生产管理人员，否则同一项目经理或项目施工专职安全生产管理人员所参与其它标段作否决投标处理（符合桂建管﹝2013﹞17 号和桂建管﹝2014﹞25 号文除外）。
3.6 投标人（如为联合体投标的要求其联合体中施工单位）信息以广西建筑业企业诚信信息库为准。
4. 招标文件的获取
4.1 招标公告发布之日至投标文件递交的截止时间止由潜在投标人自行下载招标文件。
4.2 本项目 有 图纸或其他技术资料。
5. 投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2020 年 8 月 17 日 10 时 00 分
项目 联系人：李杨
咨询电话：010-51957458
传真：010-51957412
手机：13683233285
QQ:1211306049
微信：Li13683233285 邮箱：1211306049@qq.com
备注：欲购买招标文件的潜在投标人,注册网站并缴纳因特网技术服务费后，查看项目业主，招标公告，中标公示等，并下载资格预审范围，资质要求，招标清单，报名申请表等。为保证您能够顺利投标，具体要求及购买标书操作流程按公告详细内容为准，以招标业主的解答为准本。
来源：中国电力招标采购网 编辑：dlsw
